30 100 A
Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2004

nr. 1
JAARVERSLAG VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS (A)

Aangeboden 18 mei 2005

Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein voor 2004 (in mln. €)

kst-30100-A-1-1.gif

Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein voor 2004 (in mln. €)

kst-30100-A-1-2.gif

INHOUDSOPGAVE

Deel A. ALGEMEEN5
1.VOORWOORD5
2.DECHARGEVERLENING6
3.LEESWIJZER9
   
Deel B. HET INFRAVERSLAG10
4.HET INFRAPRIORITEITENVERSLAG10
5.DE PRODUCTARTIKELEN21
 01 Droge infrastructuur22
 02 Natte Infrastructuur37
 03 Megaprojecten46
 04 Algemene uitgaven54
 05 Bijdragen t.l.v. andere begrotingen van het Rijk57
   
Deel C. DE JAARREKENING58
DE VERANTWOORDINGSSTAAT 2004 VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS58
SALDIBALANS60
   
BIJLAGE 1 PROJECTOVERZICHTEN69
BIJLAGE 2 AFKORTINGENLIJST87

DEEL A. ALGEMEEN

1. Voorwoord

Voor u ligt het Jaarverslag 2004 van het Infrastructuurfonds. In dit Jaarverslag worden de producten op het gebied van infrastructuur verantwoord. De verantwoording over het onderliggende beleid is terug te vinden in het Jaarverslag 2004 van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII).

Met dit jaarverslag leggen we voor derde keer verantwoording af volgens de inmiddels beproefde «Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording-methodiek».

Of het nu gaat om een groot infrastructureel project als de Betuweroute, over de aanleg van spitsstroken of over het renoveren van sluizen in de Zuid-Willemsvaart: dit verslag geeft weer welke resultaten er in 2004 zijn geboekt en wat het heeft gekost.

Ik hoef nauwelijks te benadrukken hoe belangrijk ik het vind dat de overheid zo transparant mogelijk verantwoording aflegt. Dat geldt zeker voor infrastructurele projecten, omdat die nu eenmaal veel geld kosten en ze ook – terecht – in het brandpunt van de maatschappelijke en politieke belangstelling staan. Transparantie is dus niet alleen een wens, maar ook een eis.

Ik vertrouw erop dat dit verslag aan die wens en die eis voldoet.

Minister van Verkeer en Waterstaat

Karla Peijs

2. DECHARGEVERLENING

Verzoek tot dechargeverlening van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Verkeer en Waterstaat decharge te verlenen over het in het jaar 2004 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).

Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld van haar bevindingen en haar oordeel met betrekking tot:

a. het gevoerde financieel- en materieelbeheer;

b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;

c. de financiële informatie in de jaarverslagen;

d. de departementale saldibalansen;

e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering;

f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden.

Bij het besluit tot dechargeverlening dienen, naast het onderhavige jaarverslag/de onderhavige jaarverslagen en het hierboven genoemde rapport van de Algemene Rekenkamer, de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:

a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2004; dit jaarverslag wordt separaat aangeboden;

b. de slotwet van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) over het jaar 2004: de slotwet is als afzonderlijk kamerstuk gepubliceerd;

het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken slotwet/slotwetten is/zijn aangenomen;

c. Het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2004 met betrekking tot de onderzoeken, bedoeld in artikel 83 van de Comptabiliteitswet 2001. Dit rapport, dat betrekking heeft op het onderzoek van de centrale administratie van 's Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk, wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aangeboden.

d. De verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2004 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2004 alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 2004 (de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 84, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001);

het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

mede namens

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Dechargeverlening door de Tweede Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van:

(datum)

De Voorzitter van Tweede Kamer,

Naam:

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen aantekening door de voorzitter van de Tweede Kamer, ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

Dechargeverlening door de Eerste Kamer

Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van:

(datum)

De Voorzitter van de Eerste Kamer,

Naam:

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen aantekening door de voorzitter van de Eerste Kamer, doorgezonden aan de Minister van Financiën.

3. LEESWIJZER

Dit Jaarverslag bestaat uit 3 delen, te weten een deel A. Algemeen, een deel B. Infraverslag en een deel C. Jaarrekening.

Het deel A. Algemeen bevat het voorwoord van de minister Karla Peijs, de dechargeverklaring en de leeswijzer.

Het deel B. begint met het Infraprioriteitenverslag (hoofdstuk 4). In feite betreft dit de tegenhanger van de Infrastructuuragenda uit de begroting 2004. Hierin is een korte terugblik opgenomen met betrekking tot de realisatie van de belangrijkste uitvoeringsprioriteiten van V&W over het verslagjaar 2004.

Daarna worden in hoofdstuk 5 de productartikelen beschreven. De producten dragen bij aan de doelstellingen van de begroting van V&W (Hoofdstuk XII). Ingegaan wordt op de realisatie van programma's en budgettaire gevolgen van de uitvoering. In een aparte leeswijzer is hierbij aangegeven welke norm is gehanteerd bij het toelichten van verschillen.

Deel C. begint met de (opbouw van de) Jaarrekening; een verantwoordingsstaat waarbij op artikelniveau inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen tussen de begroting en realisatie. Ook is in dit onderdeel de saldibalans opgenomen.

In de bijlage wordt inzicht verstrekt in de voor het jaar 2004 geraamde en gerealiseerde programma's (verkenning en planstudie, realisatie).

DEEL B. HET INFRAVERSLAG

4. Het Infraprioriteitenverslag

§ 1. Inleiding

Met dit Infraprioriteitenverslag legt het ministerie van Verkeer en Waterstaat verantwoording af over de uitvoeringsprioriteiten op het gebied van infrastructuur, zoals die zijn verwoord in de Infrastructuuragenda 2004. Naast inzicht in de realisatie van geplande producten en maatregelen worden ook onvoorziene ontwikkelingen in dit verslag vermeld.

Naast verantwoording op programmaniveau wordt op projectniveau verantwoording afgelegd over de gerealiseerde mijlpalen. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2004 zijn opgeleverd en bij welke projecten in 2004 een begin met de uitvoering is gemaakt.

§ 2. Algemene thema's

§ 2.1 Hoofdlijnenakkoord

Naar aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord is in de Infrastructuuragenda 2004 een uitgebreid overzicht gegeven van de aanpak van beleidsmatige knelpunten en de verwerking van een aantal ombuigingen door middel van herprioritering. Verder is aangegeven hoe het «Kwartje van Kok» zal worden besteed. Gelet op de herkomst zijn deze middelen vooral aangewend voor wegen (onderhoud en filebestrijding) en daarnaast voor beheer en onderhoud van spoorwegen en vaarwegen. In paragraaf 3 wordt dit nader toegelicht.

§ 2.2 Aanbestedingsmeevallers

In 2004 hebben zich positieve aanbestedingsresultaten voorgedaan. Zo is bij de aanbestedingen van de Betuweroute een positief resultaat € 117 miljoen gerealiseerd. De Tweede kamer is hierover per brief geïnformeerd van 4 oktober 2004. Over de inzet van dit positieve aanbestedingsresultaat is de Tweede Kamer per brief van 19 november 2004 geïnformeerd. Dit geld wordt gebruikt voor hot spots/overwegen/emplacementen, ziekteverzuim OV, station Breda en een aantal sluizen in de Zuid-Willemsvaart. Ook bij de overige aanbestedingen van Rijkswaterstaat hebben zich positieve aanbestedingsresultaten voorgedaan. Deze aanbestedingsresultaten hebben bijgedragen aan een voordelig saldo op de begrotingen van Verkeer en Waterstaat, waarover de Tweede Kamer per brief van 7 december 2004 is geïnformeerd.

Toen duidelijk werd dat het niet slechts incidenten betrof, maar dat opdrachten min of meer structureel tegen lagere prijzen zijn gegund, is hier nader onderzoek naar verricht. Tot en met 2010 zijn de aanbestedingsresultaten berekend op basis van de conjunctuurontwikkeling (verminderde marktspanning) in de bouwsector, het effect van de herstructurering in de bouwsector en het in toenemende mate toepassen van innovatieve aanbestedingsvormen. De uitkomst van dit onderzoek was dat de verwachte rekenkundige aanbestedingsresultaten in totaal uit zullen komen op € 1 400 mln. voor de periode 2005–2010. De Tweede Kamer is hierover per brief van 13 december 2004 geïnformeerd. Met de ontwerpbegroting 2005 en de behandeling van deze begroting in uw Kamer, heeft dit bedrag reeds grotendeels een volledige bestemming gekregen. Een deel van de middelen wordt gebruikt ten behoeve van de inpassing van het project Spoortunnel Delft.

Per brief van 10 december 2004 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de invulling van het amendement-Van Hijum (€ 140 miljoen). Mede op basis van de bestuurlijke overleggen MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) heeft de minister van Verkeer en Waterstaat besloten deze middelen in te zetten voor:

1) maatregelen op het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet in Limburg;

2) netwerkmaatregelen in het oosten en het zuiden van het land, waarmee de relatie tussen het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet via slimme oplossingen wordt versterkt;

3) versnelde aanleg van de A12 tussen Maarsbergen en Veenendaal.

§ 2.3 Publiek private samenwerking (PPS)

In 2004 is (samen met onder andere VNO/NCW) een taskforce ingesteld die als doel heeft belemmeringen voor de toepassing van publiek-private samenwerking (PPS) te benoemen en waar mogelijk weg te nemen en projecten aan te wijzen die geschikt zijn om in PPS-verband te worden ontwikkeld. Wat de eerste taak betreft, het wegnemen van belemmeringen, zijn onder andere een handboek DBFM (Design, Build, Finance, Maintenance) en er wordt een model DBFM-contract opgesteld. Wat het identificeren van kansrijke PPS-projecten betreft, streeft de taskforce ernaar om zo snel mogelijk vier projecten met behulp van innovatieve aanbesteding in de markt te zetten. Het gaat om de Tweede Coentunnel, de A15 tussen de Maasvlakte en Vaanplein, de A4 tussen Delft en Schiedam en de A2-passage bij Maastricht. Voor projecten die zich nog in een vroege fase van planontwikkeling bevinden, bekijken de overheid en de markt per project hoe de markt er het best bij betrokken kan worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Ring Utrecht en de A27 tussen Breda en Utrecht.

In deel 1 van de PKB van de nota Mobiliteit worden zes potentiële locaties voor tolheffing genoemd, te weten: de A10 bij de Coentunnel, de A4 tussen Delft en Schiedam, de A4/A15-corridor (inclusief de A15 tussen de Maasvlakte en Vaanplein, de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom), de A27 tussen Utrecht en Lunetten (Hoge snelweg), de Ring Utrecht en de A6/A9-corridor tussen Schiphol en Almere. Deel III van de PKB zal een uitgewerkt beleidskader voor tol bevatten, met een concretisering van de mogelijke tolopbrengsten van de genoemde projecten. Op basis hiervan wordt een wijzigingsvoorstel voor de Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit (WBM) voorbereid. De gewijzigde WBM wordt meegenomen bij het verdere traject van de nota Mobiliteit zodat de ministerraad bij behandeling van deel III van de PKB kan besluiten deze in te dienen bij de Raad van State.

§ 2.4 Risicoreservering grote projecten

Tot en met 2004 is € 104 miljoen onttrokken aan de risicoreservering voor de Betuweroute. Dit bedrag is toegevoegd aan het Betuweroute-budget. Tot en met 2004 is er voor de HSL-Zuid € 287 miljoen onttrokken aan de stelpost risicoreservering. Dit bedrag is toegevoegd aan het HSL-budget (2003: € 174 miljoen, 2004: € 113 miljoen). Voor de exacte voortgang van beide projecten wordt verwezen naar de halfjaarlijkse voortgangsrapportages in het kader van de procedureregeling Grote Projecten.

§ 2.5 Budgettaire uitputting Infrastructuurfonds

Per brief van 7 december 2004 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste inzichten rond de begrotingsuitvoering 2004. Hierin werd aangegeven dat op het Infrastructuurfonds een onderschrijding werd verwacht met name als gevolg van overlopende betalingen, positieve aanbestedingsresultaten en het versneld bereiken van de personele doelstellingen uit het RWS ondernemingsplan. Tevens is aangegeven de betalingen met betrekking tot Depotcapaciteit Slufter van Havenbedrijf Rotterdam en Randstadrail te versnellen om deze overschrijding op te vangen. Deze versnelling heeft in 2004 plaatsgevonden. Totaal is voor Randstadrail ten opzicht van de begroting ca € 200 miljoen extra betaald (waarvan een deel reeds bij tweede suppletore wet is toegevoegd) en voor Depotcapaciteit Slufter € 30 miljoen. Ondanks deze extra betalingen is de uiteindelijke begrotingsrealisatie achtergebleven bij de verwachtingen. De onderuitputting op het Infrastructuurfonds is met name ontstaan op het artikel 01.01 Rijkswegen en artikel 02.01 Waterkeren. De redenen hiervan zijn zeer uiteenlopend, maar lijken vooralsnog geen ingrijpende gevolgen voor de eindoplevering van projecten te hebben.

§ 2.6 Besluitvormingsprocedures

Per brief van 30 juni 2004 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer geïnformeerd over de geactualiseerde versie van het MIT-spelregelkader. Het spelregelkader beschrijft stapsgewijs de werkwijze van het ministerie voor wat betreft het MIT-proces. Met de actualisatie beoogt het kabinet bespoediging van procedures en grotere efficiency bij de besluitvorming over het oplossen van een verkeers- of vervoersknelpunt.

In november 2004 is een voorstel van wethoudende wijziging van de Tracéwet (tweede tranche) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voorstel betreft onder meer de invoering van een verkorte Tracéwetprocedure voor aanpassingen van de bestaande hoofdinfrastructuur. De verkorte Tracéwetprocedure houdt in de kern in dat de fasen van de trajectnota en het standpunt voor de meeste infrastructurele projecten zullen komen te vervallen.

Op 15 december 2004 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat namens het kabinet een eerste reactie gegeven op het eindrapport van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten. De commissie stelt onder andere maatregelen voor om vroegtijdige betrokkenheid van de Tweede Kamer bij grote infrastructurele projecten te versterken en de rol van structuurvisies in de voorfase van die projecten te vergroten. Over de aanbevelingen van de commissie komt het kabinet te spreken nadat de Kamer zich er een oordeel over heeft gevormd.

Per brief van 23 december 2004 zijn de aanvullingen op de zogeheten leidraad-OEI (Overzicht Effecten Infrastructuur) aangeboden aan de Tweede Kamer. De aanvullingen zijn opgesteld naar aanleiding van de actieagenda OEI, waarover de Kamer in januari 2003 is geïnformeerd. In een OEI worden alle verwachte welvaartseffecten (kosten en baten) van een voorgenomen infrastructuurproject gepresenteerd, zo mogelijk in geld uitgedrukt, en anders in fysieke eenheden of kwalitatief. De aanvullingen hebben dezelfde status als de leidraad OEI en daarom is toepassing voor de speciale (mega) rijksprojecten verplicht.

§ 3. Programma's en projecten

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft op 30 september 2004 mede namens de minister van VROM het beleidsvoornemen nota Mobiliteit (PKB deel I) en het Verlengde MIT 2011–2014, inclusief de doorkijk MIT 2015–2020, aangeboden aan de Tweede Kamer.

§ 3.1 Beheer en onderhoud

In juni 2004 heeft het kabinet besloten tot het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) «Beleid en onderhoud infrastructuur». Het IBO zal naar verwachting in het voorjaar van 2005 worden afgerond.

Hoofdwegen

Naast regulier onderhoud is in 2004 het voorgenomen programma voor de Investeringsimpuls uitgevoerd: 139 km rijksweg is over de hele breedte van de rijbaan van een nieuwe deklaag voorzien. Daarnaast is achterstallig onderhoud aan zeven kunstwerken aangepakt en begonnen met de voorbereiding van nog twee kunstwerken. Het werk aan de Ramspolbrug en het spoorwegviaduct ter hoogte van Hoevelaken is voltooid.

In oktober 2004 is Rijkswaterstaat geconfronteerd met het voortijdig glad worden van verschillende rijkswegen in Zuid-Holland. Het ministerie heeft de Tweede Kamer hierover per brief van 19 november 2004 geïnformeerd. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de voortijdige gladheid werd veroorzaakt door slijtage van steenslag van gebroken riviergrind in combinatie met het steeds intensiever wordende verkeer. Inmiddels zijn maatregelen genomen om de problemen op te heffen en om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen. De Tweede Kamer is hier per brief van 18 januari 2005 over geïnformeerd.

Railwegen

In het plan van aanpak Beheer en Onderhoud Spoorwegen is aangekondigd dat er een onderzoek moet komen naar de maatregelen die nodig zijn voor structureel herstel van het spoorsysteem. Eind 2004 is de eerste fase van dit onderzoek, het «Onderzoek langjarige financiële planning ProRail», opgeleverd (waartoe ook een vervangingsplan behoort).

In 2004 is gestart met de uitvoering van de eerste fase van het Herstelplan Spoor. Mede hierdoor is het aantal storingen sterk gedaald, hetgeen een positieve bijdrage had op de stijgende punctualiteit.

OnderdeelHerstelplan 2004–2010(bedragen in € mln)Realisatie 2004(bedragen in € mln)
Innovatie4410
Beheer60168
Grootschalig onderhoud, incl. hoger instelniveau en TAO reductie899104
Kleinschalig onderhoud, incl. hoger instelniveau en TAO reductie1 580226
Onderhoud Betuweroute1869
Transfer stations, incl. aanvullend onderhoud57752
Bovenbouwvernieuwing, incl. extra vervangingen1 391153
Rolling Contact Fatique6053
Apparaatskosten (RIB)54688
Rentelasten82098
Afschrijvingen627114
Diverse kosten/opbrengsten– 31– 16
Efficiencykortingen*1– 186– 5
Totaal7 115939

*1 Efficiencykortingen deels verwerkt in andere posten en dus niet apart inzichtelijk te maken.

De al jaren stijgende trend in het aantal passages van rood sein is in 2004 verder doorgezet. In 2004 hebben zich twee ernstige ongevallen voorgedaan, waarbij een machinist door een rood sein was gereden (Amsterdam Centraal Station en Roosendaal). Om de gevolgen van dergelijke passages te beperken en daarmee de spoorveiligheid te vergroten, is een bedrag van € 40 miljoen van het beheer- en onderhoudsbudget voor railwegen uitgetrokken. Daarnaast wordt een gedeelte van de meevaller van de Betuweroute, in totaal € 38 miljoen, ingezet voor de verder verbetering van de veiligheid.

In 2004 is onderzocht welke concrete maatregelen met dit budget kunnen worden genomen. In 2005 worden enkele van deze maatregelen, waaronder ATB++, verder uitgewerkt om daarna landelijk te worden ingevoerd.

Vaarwegen/waterwegen

In 2004 is het ministerie van Verkeer en Waterstaat begonnen met de voorbereidingen voor en de uitvoering van preventief beheer en onderhoud van de volgende vaar- en waterwegen:

• Noordzeekanaal (baggeren in verband met de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam)

• Haringvlietsluizen

• Lek/Nederrijn (renovatie stuwen)

• Maas (sluizen Belfeld en Sambeek en baggeren)

• Verbinding tussen Amsterdam en Duitsland (Amsterdam Rijnkanaal/Lek)

• Verbinding tussen Amsterdam en Lemmer (Buiten IJ)

• Verbinding tussen Rotterdam en België/Zeeland (Rijn-Schelde-verbinding en kanaal Gent-Terneuzen)

• Verbinding tussen Rotterdam en Duitsland (Waal)

§ 3.2 Benutting

Hoofdwegen

In 2004 zijn in het kader van het Benuttingprogramma en de zogeheten ZSM-maatregelen (Zichtbaar, Slim en Meetbaar) rond Eindhoven 28 kilometer spitsstrook (vluchtstrook wordt tijdens de spits als rijstrook opengesteld), op de A50 tussen Heteren en Valburg 4 kilometer spitsstrook en op de A28 tussen Zwolle en Meppel 14 kilometer plusstrook (versmalde extra rijstrook wordt tijdens de spits opengesteld met verlaagd snelheidsregime) gereedgekomen. Door openstelling van de spits- en plusstroken worden de files tijdelijk verminderd. De eerste effecten zijn pas in 2005 meetbaar, omdat de stroken pas sinds kort zijn opengesteld. Wel heeft er een nulmeting plaatsgevonden.

Per 31 december 2004 is totaal op het hoofdwegennet 20 kilometer plusstrook (3 wegvakken) en 75 kilometer spitsstook (15 wegvakken) beschikbaar.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een uitspraak gedaan over het project A2/A58 tussen Vught en Ekkersweijer, een van de projecten uit de Spoedwet wegverbreding. Deze uitspraak betekent voor de Spoedwetprojecten dat de besluitvorming rond een groot aantal van deze projecten vertraging zal oplopen. Het ministerie probeert de vertraging in de realisatiefase zoveel mogelijk in te lopen. De uitspraak betekent verder dat er per project een betere onderbouwing van de verkeersveiligheidssituatie moet komen, dat er een milieueffectrapportage voor de Spoedwetprojecten moet worden gemaakt en dat er vanwege de luchtkwaliteit in elk geval aanvullend onderzoek moet worden verricht. De consequenties van de uitspraak zijn per brief van 29 oktober 2004 gemeld aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris van VROM heeft tegelijkertijd een brief gestuurd over de aanpak van de luchtproblematiek, die bij deze projecten een belangrijke rol speelt. De nieuwe ministeriële regeling voor luchtkwaliteit, welke medio 2005 naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd, en de maatregelen uit het luchtkwaliteitplan moeten een basis bieden die voldoende is om de besluitvorming voort te zetten.

Railwegen: personen- en goederenvervoer

In 2004 is begonnen met de uitvoering van de eerste fase van het Herstelplan Spoor. In de begroting voor 2004–2007 is geld gereserveerd voor de tweede fase van dit plan. Over de invulling hiervan zal in 2005 besluitvorming plaatsvinden op basis van de prioriteitsstelling Veiligheid, Betrouwbaarheid, Benutting en Nieuwbouw (VBBN).

Vaarwegen

In 2004 is conform de planning begonnen met de uitvoering van het project Scheepvaart Transport Informatie Services. Dit project is gericht op een betere benutting van het vaarwegennetwerk bijvoorbeeld door 24-uursbediening.

§ 3.3 Aanleg

Hoofdwegen

Per brief van 6 mei 2004 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de Kengetallen Kosten Batenanalyse Verstedelijkingsalternatieven Randstad en de integrale MIT-verkenning Haarlemmermeer–Almere. Het vervolg hierop, de planstudie Schiphol–Almere, is medio 2004 gestart.

Op het gebied van hoofdwegen zijn verder de volgende resultaten geboekt:

Verwacht 2004ProjectRealisatie
Oplevering• A2 Oudenrijn-EverdingenDoor een kleine vertraging staat de oplevering gepland voor begin 2005.
 • A15 Aansluiting VondelingenplaatIn 2004 zijn al gedeelten van dit project opengesteld. De volledige openstelling staat gepland voor medio 2005.
 • A15 EuropawegGedeelten van dit project (onder andere de Thomassentunnel) zijn in 2004 opengesteld. De oplevering van de laatste onderdelen (aansluitingen, Stenenbaakplein) staat gepland voor 2005.
 • N11 Alphen a/d Rijn-BodegravenProject is in mei 2004 opengesteld.
 • N30-Rijksweg 12-Postweg (omlegging Ede)Project is in juli 2004 opengesteld.
Start realisatie• A1 CRAAG (benutting) en A9 Velsen-Badhoevendorp, (benutting)Project is in juli 2004 gestart.
 • A2 Everdingen-Deil en Zaltbommel-EmpelProject is in maart 2004 gestart.
 • A2 Rondweg Den BoschIn 2004 is de aanbestedingsprocedure gestart en het project zal naar verwachting in 2005 in uitvoering worden genomen.
 • A12 Utrecht-MaarsbergenIn tegenstelling tot wat de Infrastructuuragenda 2004 vermeldt, is het begin van dit project voorzien in 2005.
 • A12 Veenendaal-EdeIn tegenstelling tot wat de Infrastructuuragenda 2004 vermeldt, is het begin van dit project voorzien in 2005.
 • A73 Venlo-MaasbrachtProject is in juli 2004 gestart.
 • N9 Koedijk-De StolpenVanwege een vertraging bij de bestemmingsplanprocedure is dit project niet in 2004 gestart, maar zal het in 2005 in uitvoering worden genomen.

Railwegen: personen- en goederenvervoer

Op 29 december 2004 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepen die waren ingesteld tegen het tracébesluit voor de Hanzelijn en de aanvulling tussen Hattem en Zwolle. De Afdeling heeft geoordeeld dat de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van VROM, het tracébesluit in redelijkheid heeft kunnen vaststellen. Met deze uitspraak is het volledige tracébesluit onherroepelijk geworden en staat het gekozen tracé vast. De Tweede Kamer is per brief van 17 januari 2005 over deze uitspraak geïnformeerd.

Op het gebied van railwegen zijn verder de volgende resultaten geboekt:

Verwacht 2004ProjectRealisatie
Oplevering• Amsterdam CS spoor 10/15 (personen)Het project is in 2004 opgeleverd.
 • Station Tilburg Reeshof en station Utrecht Terwijde (personen)De stations zijn in 2004 opgeleverd.
 • Uitgeest De Kleis (personen)Door milieutechnische problemen is de voltooiing (enigszins) vertraagd naar 2005.
Start realisatie• Arnhem, vierde perron (personen)Het onderdeel «verleggen Amsterdamseweg/Keerwanden» is in 2004 gestart en beschikt.
 • Emplacement Den Haag CS (personen)Het project is in 2004 gestart en beschikt.
 • Hanzelijn (personen)Het onderdeel «grondwerving» is in 2004 gestart en beschikt.
 • Kleinere projecten spoor: energievoorziening, spoorverlengingen, opstelterreinen (personen)In 2004 zijn diverse kleine projecten gestart en gerealiseerd, bijvoorbeeld Akkrum, Leeuwarden spoor 3 en 4, Den Haag NOI spoor 3 en 4 en Enkhuizen.
 • Perronverlenging in het kader van HSL Oost (Veenendaal De Klomp, Driebergen-Zeist) (personen)Het project is in 2004 gestart en opgeleverd.
 • Sloelijn (goederen)Het project is in 2004 gestart en beschikt.
 • Station Almere Oostvaarders (personen)Het project is in 2004 gestart en opgeleverd.
 • Station Ypenburg (personen)Het project is in 2004 beschikt.
 • Vleuten-Geldermalsen (inclusief Randstadspoor, fase 1) (personen)In 2004 zijn de delen Amersfoort Vathorst, Houten-Houten Castellum Utrecht Zuidzijde (7e perron) en een nieuw station Utrecht Zuilen beschikt.

Vaarwegen

Op het gebied van vaarwegen zijn de volgende resultaten geboekt:

Verwacht 2004ProjectRealisatie
Oplevering• Maasroute, modernisering fase 1 (voorhavens en wachtplaatsen)Het aanbrengen van steigers in de voorhavens van de Maassluizen in Born en Maasbracht en het baggeren van deze voorhavens is in 2004 voltooid.
 • Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden (benutting)De renovatie is in 2004 functioneel afgerond. Over afrondende werkzaamheden vindt nog overleg met de aannemers plaats. In 2005 zal naar verwachting de gehele renovatie van het sluizencomplex IJmuiden zijn voltooid.
 • Vaarroute Ketelmeer (benutting)In 2004 is het oostelijke deel van de vaarroute conform de planning op diepte gebracht. In het westelijke deel is een proef uitgevoerd met onderzuigen (het wegbaggeren van zand onder de bovenliggende sliblaag). Het baggeren van het aansluitende vak in de IJssel zal naar verwachting in 2005 plaatsvinden.
Tracébesluit• Zuid – Willemsvaart (gedeelte Maas-Berlicum/Den Dungen)De beoordeling van de ingediende inspraakreacties en adviezen op de trajectnota vraagt meer tijd voor een zorgvuldige afweging. Dit is per brief van 9 november 2004 aan de Tweede Kamer gemeld. De verwachting is dat de minister in het voorjaar van 2005 haar standpunt aan de Tweede Kamer zal toezenden.
Start realisatie• Vaarweg Lemmer-DelfzijlDe minister heeft op 1 december 2004 besloten de planstudie Lemmer-Delfzijl, met uitzondering van de spoorbrug Zuidhorn, over te brengen naar de realisatiefase, inclusief het taakstellende budget van 110 miljoen euro. Het gaat om de realisatie van verbredingen en verdiepingen van het Prinses Margrietkanaal en het Van Starkenborghkanaal en om verbetering van de bruggen bij Stroobos, Eibersburen, wegbrug Zuidhorn, Aduard, Dorkwerd en de Noordzeebrug te Groningen.

Waterbeheren en -keren

In september 2004 is de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium gepresenteerd. Het gaat hier om de invulling op middellange termijn van de in 2001 door de Nederlandse en Vlaamse regering geaccordeerde langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium (2030). Na de inspraakronde en het unanieme advies van de meest betrokken bestuurlijke en maatschappelijke stakeholders in de regio zijn de voorgestelde besluiten in november 2004 door de ministers Peijs en Peeters geaccordeerd. De Ontwikkelingsschets 2010 is daarna ter goedkeuring aan beide regeringen voorgelegd. Besluiten zijn op 17 december 2004 door beide Ministerraden geaccordeerd. In een memorandum van overeenstemming zijn de afspraken over de uitvoering en kostentoedeling gemaakt. Dit memorandum is op 11 maart 2005 door Nederland en Vlaanderen ondertekent.

Op het gebied van waterbeheren en -keren zijn verder de volgende resultaten geboekt:

Verwacht 2004ProjectRealisatie
Oplevering• Doorlaatmiddel Veerse Meer (waterbeheren)Het project is in 2004 opgeleverd.
 • Spoorbrug OosterbeekHet project is in 2004 opgeleverd.
 • Uitbreiding Gemaalcapaciteit Gouda (waterbeheren)Het project is in 2004 opgeleverd.
Start realisatie• Depot Hollandsch Diep (waterbeheren)De voorbereidingen lopen nog, het begin van dit project is voorzien in 2005. De innovatieve wijze van aanbesteding vraagt meer tijd dan gepland.
 • Grootschalige verwerkingsproef baggerspecie (waterbeheren)De aanbesteding van het project is in maart 2004 gestart.
 • Haringvliet de Kier (waterbeheren)In december 2004 is het bestuurlijk convenant ondertekend door LNV, Verkeer en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland. Het project gaat in 2005 van start.

Regionale/lokale infrastructuur

Per 1 januari 2004 is de grens van de Gebundelde Doeluitkering opgehoogd van € 11,34 miljoen naar € 112,5 respectievelijk € 225 miljoen en is het budget gedecentraliseerd naar provincies en kaderwetgebieden. Dit betekent dat met ingang van de begroting 2005–2009 projecten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur < € 112,5/€ 225 miljoen niet meer zijn opgenomen in het Infrastructuurfonds. Voor projecten met subsidiabele kosten boven de nieuwe grensbedragen blijft een aparte projectsubsidierelatie bestaan.

Voor de project Rijn Gouwelijn Oost (€ 112,5/ € 225 mln) is een rijksbijdrage van maximaal € 140 miljoen toegezegd.

Op het gebied van regionale/lokale infrastructuur zijn verder de volgende resultaten geboekt:

Verwachte 2004ProjectRealisatie
Oplevering• Tramtunnel Grote Marktstraat (Agglonet)Het project is in 2004 opgeleverd.
 • Tramplus CarnisselandeHet project is in 2004 opgeleverd
 • Tramplus IJsselmondelijnHet project is in 2004 opgeleverd.
Start realisatie• BeneluxmetroDe Beneluxmetrolijn is in gebruik sinds 2003; als laatste onderdeel is in 2004 begonnen met de aanleg van veiligheidspoortjes (tourniquets) ten behoeve van het overige metronetwerk.

Grote projecten

ProjectToelichting
MaaswerkenDe realisatie van de Zandmaas start in april 2005. Het betreft hier de realisatie van kades en rivierverruiming. In 2004 zijn daartoe de benodigde voorbereidingen getroffen en heeft de eerste aanbesteding plaatsgevonden. De start van de realisatie van het deelproject Grensmaas is vertraagd in verband met de Europese aanbestedingsregels en de grondverzet-problematiek. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verwacht in de eerste helft van 2005 tot definitieve afspraken met het consortium Grensmaas te kunnen komen, waarna de uitvoering kan beginnen.
Project Mainportontwikkeling RotterdamOp 25 juni 2004 heeft het Rijk een Bestuursakkoord op hoofdlijnen afgesloten met de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam over de financiering van drie deelprojecten. Dit Bestuursakkoord zal voorjaar 2005 worden uitgewerkt in nadere overeenkomsten.
Ruimte voor de RivierIn de stuurgroep Ruimte voor de Rivier is op 30 september 2004 besloten om in een periode van 5 maanden te bezien op welke wijze het financiële tekort tussen de raming (€ 2,2 miljard) en budget (€1,9 miljard.) kan worden opgelost. Besluitvorming hierover wordt in het voorjaar 2005 verwacht.
ZuiderzeelijnOp dit moment brengt het ministerie de consequenties in kaart van de conclusies die de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten over de Zuiderzeelijn trekt en werkt het opties uit voor verdere besluitvorming over het project. Hierover zal in 2005 met de Tweede Kamer worden gesproken. Tot die tijd worden voor het project geen onomkeerbare stappen gezet.

Voor de exacte voortgang van bovengenoemde projecten wordt verwezen naar de halfjaarlijkse voortgangsrapportages in het kader van de procedureregeling Grote Projecten.

§ 3.5 Randvoorwaarden

Bij het treffen van infrastructurele maatregelen worden de (wettelijke) randvoorwaarden op het gebied van milieu (geluid en lucht), natuur en landschap (ontsnippering en inpassing) en (verkeers)veiligheid in acht genomen. In 2004 zijn op dat gebied de volgende resultaten geboekt:

Innovatieprogramma en maatregelen geluidssanering

In 2004 is het innovatieprogramma geluid ingezet (€ 310 miljoen in de periode 2004–2010). Door middel van dit programma wordt onderzocht met welk nieuwe mogelijkheden de geluidsproblematiek bij hoofdwegen, spoorwegen en emplacementen kosteneffectief kan worden aangepakt. In 2004 zijn raildempers en stille remsystemen voor treinen vrijgegeven en naar verwachting wordt dubbellaags Zoab voor wegen vanaf 2005 vrijgegeven.

Innovatieprogramma luchtkwaliteit

Nederland zal niet overal tijdig aan de Europese eisen voor luchtkwaliteit (fijn stof – 2005, NO2 – 2010) kunnen voldoen. Daarom bepleit Nederland in Brussel onder andere voor uitstel van de NO2 norm tot 2015 voor de resterende zogeheten «hot spots». Voor de periode 2011–2014 is voor aanvullende maatregelen ter aanpak van de «hot spots» € 300 miljoen gereserveerd in het MIT.

In 2004 is het programmaplan Innovatieprogramma Lucht (IPL) opgesteld. Het doel van IPL is om te komen tot innovatieve oplossingen voor terugdringing van NO2 en fijn stof concentraties langs snelwegen. Hiervoor wordt tot 2008 € 20 miljoen extra ingezet. Het betreft in het geheel middelen voor wegen. Een voorbeeld van een mogelijk kansrijke optie is het voorzien van geluidsschermen met een NOx absorberende coating. In 2005 wordt gestart met de uitvoering van het IPL.

Meerjarenprogramma Ontsnippering

In juni 2004 is het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) aan de Tweede Kamer aangeboden. Het MJPO is opgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, in samenwerking met de ministeries van VROM en LNV. Inmiddels zijn Rijkswaterstaat en Prorail gestart met de uitvoering van het MJPO. Zo is onder meer het Ecoduct De Borkeld gereed gekomen en is gestart met de aanleg van de Ecoducten De Mortelen en Leusderheide welke in 2005 worden opgeleverd. Daarnaast heeft er op 18 november 2004 een landelijke MJPO-startbijeenkomst plaatsgevonden, waarop het MJPO met de andere betrokken partijen (waaronder provincies), is besproken.

5. DE PRODUCTARTIKELEN

Leeswijzer

In dit hoofdstuk is de productartikelgewijze toelichting bij de rekening opgenomen. De Tweede Kamer is over het merendeel van de mutaties al geïnformeerd door middel van de suppletore begrotingen over 2004. Voor een verklaring van de in die begrotingswijzigingen opgenomen belangrijkste mutaties wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij die begrotingen.

Ten bate van het overzicht van de informatie is gekozen voor het hanteren van de hieronder aangegeven norm op productartikel niveau.

Norm bij het verklaren van verschillen
BegrotingsbedragVerschil met realisatie
< € 4,5 mln.> 50%
€ 4,5 – € 22,5 mln.> € 2,5 mln.
> € 22,5 mln.> 10%

Deze keuze houdt in dat die artikelen, waarbij het verschil tussen het begrotingsbedrag en de realisatie (= Rekening) kleiner is dan de aangegeven norm, in principe niet worden toegelicht. Vervolgens is gekeken naar de afwijkingen op het niveau van de kwantitatieve onderbouwingen (kengetallen). Indien ook op dit niveau geen sprake is van significante afwijkingen, is ook daar van een toelichting afgezien.

In afwijking van de hierboven genoemde norm zijn die productartikelen waarop in de begroting 2004 geen ontvangsten waren geraamd, maar wel relatief kleine bedragen op zijn verkregen, niet apart toegelicht. Dit gezien de materiële omvang.

Uitsplitsing naar artikelonderdeel

01 DROGE INFRASTRUCTUUR

Artikel 01.01 Rijkswegen

a. Relatie producten en beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord. De verantwoording over het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het Jaarverslag 2004 van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII). Het productartikel Rijkswegen is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:

• Artikel 01 Veilig Goederenvervoer;

• Artikel 02 Versterking Netwerk Goederenvervoer;

• Artikel 05 Veiligheid Personenvervoer;

• Artikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer;

• Artikel 08 Duurzaam Personenvervoer.

In de volgende figuren worden het begrote aandeel Rijkswegen in het totale Infrastructuurfonds 2004 en de verschillende uitgavencategorieën op de artikelonderdelen van Rijkswegen afgezet tegen de realisatie over 2004.

Aandeel Rijkswegen in totaal Infrastructuurfonds Begroting 2004

kst-30100-A-1-3.gif

Aandeel Rijkswegen in totaal Infrastructuurfonds realisatie 2004

kst-30100-A-1-4.gif

Uitgavencategorieën Rijkswegen Begroting 2004

kst-30100-A-1-5.gif

Uitgaven categoriëen Rijkswegen Realisatie 2004

kst-30100-A-1-6.gif

b. De budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)
01.01 Rijkswegen   RealisatieBegrotingVerschil
200120022003200420042004
Verplichtingen1 827,21 713,51 357,53 393,01 691,81 701,2
Uitgaven1 440,51 524,91 622,71 503,21 708,5– 205,4
Product-uitgaven996,41 014,01 057,7987,71 189,7–  202,0
01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie580,0616,1700,4615,0780,8– 165,8
01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie416,4397,9357,3372,7409,0– 36,3
Directe uitvoeringsuitgaven444,2510,9565,0515,5518,8– 3,3
01.01.01 Aanleg Rijkswegen verk./planstudie26,629,529,626,218,87,4
01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie161,2200,0265,8232,8236,0– 3,2
01.01.03 B&O Rijkswegen voorbereiding33,134,031,026,532,0– 5,4
01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie187,2207,2198,5193,0192,10,9
01.01.05 Bediening Rijkswegen11,111,912,613,612,80,8
01.01.06 Basisinformatie25,128,327,323,327,1– 3,8
Ontvangsten114,0119,281,7152,267,185,1

Financiële Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingenrealisatie is met name het gevolg van:

– de meerjarige vastlegging van de exploitatiebijdrage Westerscheldetunnel aan de NV WST op het programma Beheer & Onderhoud Realisatie.

– De vastlegging van een bestuurlijk convenant m.b.t. de inpassing van de A2 in de locatie Leidse Rijn ad € 482 mln.

– De vastlegging van de bestuurlijke overeenkomst voor de levering van zand voor het noordelijk deel van het project A2 door de Gemeente Utrecht aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

– Een bijstelling van de verplichting t.a.v. de Aflossing Tunnel de Noord.

Uitgaven

01.01.01 Aanleg Rijkswegen: verkenningen/planstudie

Een aantal betalingen die was geraamd voor 2003 is naar 2004 doorgeschoven. Het betreft onder meer:

• Rw50 Ewijk-Valburg-Grijsoord waarvoor in 2003 minder uitgaven zijn gedaan als gevolg van onvoldoende kwaliteit van het uitbestede werk.

• Rw4 Delft-Schiedam als gevolg van tijdbeslag benodigd voor politieke besluitvorming.

• Rw2 Leenderheide-Budel.

Voorts zijn betalingen van 2003 naar 2004 doorgeschoven, omdat uitgaven voor reguliere studies achterbleven in 2003 als gevolg van studies ten behoeve van de Spoedwet Wegverbreding. In 2004 is verder een start gemaakt met (betalingen aan) de planstudie Schiphol-Almere en zijn meer betalingen verricht ten behoeve van de Craagstudie (scopeaanpassingen en langere proceduretijd) en de Coentunnel/Westrandweg naar aanleiding van de gesloten bestuursovereenkomst.

01.01.02 Aanleg Rijkswegen: realisatie

Aanleg (€ 80 mln.)

In 2004 is per saldo voor ca. € 80 mln. minder betalingen verricht ten behoeve van realisatie van aanlegprojecten, exclusief benutting en Spoedwet Wegverbreding. Zoals blijkt uit de budgetrealisaties op projectniveau uit het realisatieprogramma Aanleg rijkswegen, hebben zich met name bij de volgende aanlegprojecten afwijkingen ten opzichte van de begroting voorgedaan:

• Rw5 Verlengde Westrandweg: Bij de oplevering van dit project in 2003 bleek een budgetoverschot van ca. € 34 mln. Dit budget is in de begroting 2005 teruggeboekt naar het totale taakstellende projectbudget van het Craagproject en heeft dus tot minder betalingen op Rw5 geleid.

• Rw14 Wassenaar-Leidschendam (Verlengde Landscheidingsweg incl. Hubertusviaduct): In 2004 zijn betalingen doorgeschoven naar 2005, omdat de totale openstelling van het rijksdeel van het project is verschoven naar de zomer 2005. Tevens is sprake van aanpassing van de kasprognoses aan de planning.

• Rw2 Holendrecht-Oudenrijn: In 2004 is de volledige afkoopsom betaald aan de gemeente Utrecht voor de bouw van geluidwerende voorzieningen langs Rw2, gedeelte Noordelijke Randweg Utrecht -spoorlijn.

• Rw15 reconstructie aansluitingen: Er zijn meer betalingen in 2004 verricht als gevolg van aanpassing aan de uitvoeringplanning; tevens is in de begroting 2005 het totale taakstellende projectbudget met € 28 mln. verhoogd als gevolg van onder andere aanwezigheid van slechte grondslag en extra verkeersmaatregelen.

• Rw31 Leeuwarden-Drachten: De oplevering van het 4e kwadrant Drachten was gepland in 2004, maar is als gevolg van een arbitragezaak n.a.v. de aanbesteding doorgeschoven naar 2005.

• Rw37 Hoogeveen-Holsloot-grens: Er zijn in 2004 minder betalingen verricht als gevolg van o.a. planologische inpassing. Uit de toepassing van de Project Planning Infreastructuur blijkt dat de oplevering plaats zal vinden in 2007 i.p.v. 2005.

• Rw1/6/9 Craag benutting: De procedures met betrekking tot goedkeuring van de Wegaanpassingsbesluiten (WAB's) zijn vertraagd als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake luchtproblematiek.

• Rijksbijdrage aan BOR-project Noord-Holland: betreft Rw5 Westrandweg i.c.m. Coentunnel waarvoor in 2004 gronden zijn aangekocht.

Benutting / ZSM (€ 89 mln.)

Niet alle geplande projecten zijn in 2004 conform de planning verlopen. Een groot aantal Spoedwetprojecten is vertraagd in verband met de luchtproblematiek. De visie van de Raad van State dat het Besluit luchtkwaliteit geen ruimte laat voor een onderscheid naar plaats en waar wel en waar niet aan de grenswaarden voor NO2 en fijn stof (PM10) moet worden voldaan heeft vergaande consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Met het inmiddels vastgestelde nationale luchtkwaliteitplan 2004 van VROM en het vervangen van het Besluit luchtkwaliteit door een ministeriële regeling (naar verwachting medio mei 2005 in werking) wordt getracht tot een oplossing te komen.

Daarnaast is de bouw van de nieuwe Verkeerscentrale bij Rhoon later van start gegaan dan gepland, waardoor ook de oplevering later wordt. De Verkeerscentrale zal nu in de zomer van 2005 worden geopend.

01.01.03 B&O Rijkswegen: voorbereiding

In 2004 is vertraging opgetreden bij het opstellen van enkele beheer- en landschapsplannen en ICT-gerelateerde projecten door technische problemen met de leverancier over het doorontwikkelen van de herprofileringsmetingen met ARAN (Automatic Road Analyzer).

01.01.06 Basisinformatie

Bij basisinformatie zijn de uitgaven achtergebleven bij de verwachtingen. De oorzaken hiervan zijndivers. Bij de regionale directies vertraagde de ontwikkeling en vulling van regionale verkeersmodellen en schoven betalingen door naar 2005. Door een aarzelende houding van waterschappen en provincies is ook de actualisatie van het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) achtergebleven. Verder waren er problemen met de inrichting van het nieuwe verwerkingsproces van verkeersongevallengegevens waardoor gegevensverwerking doorschuift naar 2005 en ontstonden er bij enkele projecten problemen met onderaannemers (onvoldoende kwaliteit data en vertraagde oplevering). Ook werden enkele projecten ondergebracht in samenwerkingsprojecten en werden daardoor besparingen gerealiseerd.

Ontvangsten

Gespecificeerde ontvangsten op de gerealiseerde producten van dit productartikel
in EUR1000 RealisatieBegrotingVerschil
2003200420042004
Rw 31 Leeuwarden-Drachten3144 6065 808– 1 2021
Rw 30 Postweg Ede4 5386 3296 400– 71
Rw 2 Holendrecht-Oudenrijn0022 689– 22 6892
Rw 14 Wassenaar-Leidschendam099709973
Rw 15 reconstructie aansluitingen13841 044– 9604
Rw5 Verlengde Westrandweg4 1162 20602 2065
Rw10 Coentunnel 85 490085 4906
Diverse ontvangsten9 1944 620274 5937
Totaal ontvangsten Aanleg18 175104 33235 96868 364
Totaal ontvangsten Benutting12 1105 6382 3143 3248
Totaal ontvangsten Onderhoud40 61242 24528 84013 4059
Totaal ontvangsten IF 01.0170 897152 21567 12285 093

Financiële Toelichting

1 Betreft het doorschuiven van de provinciale bijdrage naar 2005.

2 De planning van de regionale bijdrage verschuift naar 2006 en later; deze aanpassing is reeds verwerkt in de begroting 2005.

3 Betreft de afrekening met Haaglanden voor de Elektronische & Mechanische installatie in de Hoogwaardige Openbaar Vervoerbuis en voor het maken van het definitieve scenario bij de Verbindingsweg.

4 De in 2004 geplande inkomsten betreffen opbrengsten uit grondverkoop. Deze opbrengsten zullen in 2005 geïnd worden (de verwerving is volop gaande).

5 Betreft realisatie van de bijdrage van Amsterdam Airport Schiphol op basis van de definitieve afrekening.

6 Betreft de ontvangst van de regionale bijdrage die bij begroting 2005 is toegevoegd.

7 Betreft diverse bijdragen van derden aan realisatiewerken, verrekening grondverwerving met provincie en provinciale bijdrage inzake PPS-activiteiten.

8 In 2003 is een aantal ontvangsten Benutting niet geheel gerealiseerd. Het betreft de ontvangsten Bus op de vluchtstrook A27 bij Breda, en de bijdragen in de projecten aansluiting Bennemeer en Badhoevedorp. In 2004 heeft voor deze projecten de afrekening plaatsgevonden.

9 De meerontvangsten hebben betrekking op een aanvullende bijdrage van VROM aan het herstel van geluidsscherm Zwijndrecht, de afwikkeling van de bijdrage van de gemeente Amsterdam aan het groot onderhoud A-10 West, meer inkomsten uit schaderijdingen dan was voorzien en kleinere verkopen en diensten aan derden.

c. Het actuele programma

01.01.01 Aanleg Rijkswegen: verkenningen en planstudies

Voor een onderbouwing van het verkenningen- en planstudieprogramma Rijkswegen 2004 wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 1 & 2.

01.01.02 Aanleg Rijkswegen: realisatie

Openstellingen van afgeronde nieuwbouwprojecten in 2004
Wegnr.WegvakJaar openstellingTotale produktuitgaven 
  RealisatieBegrotingUitgaven tm 2004BegrotingVerschil
15Aansluiting Vondelingenplaat20052004898541
15Europaweg, Calandtunnel en3 aansluitingen20052004513626– 1132
2Knpt Oudenrijn-Everdingen20052004111119– 83
11Alphen-Bodegraven20042004768– 614
30Rijksweg 12- Postweg20042004121123– 2

1 Gedurende 2004 zijn gedeelten opengesteld; de gehele openstelling staat gepland voor medio 2005 in hoofdzaak als gevolg van tegenvallende zettingen.

2 Gedeelten van dit project waaronder de Thomassentunnel, zijn in 2004 opengesteld; de oplevering van de laatste onderdelen (aansluitingen, Stenenbaakplein) staat gepland voor 2005 als gevolg van aanpassingen aan de uitvoeringsplanning van de aansluitingen.

3 De 2e Lekbrug is in september 2004 geopend. Als gevolg van een kleine vertraging staat de oplevering van het totale project gepland voor begin 2005.

4 De nog te realiseren uitgaven betreffen de terugbetaling van de voorfinanciering conform de gesloten overeenkomst.

Openstelling van deeltrajecten in 2004
Wegnr.WegvakOmschrijvingJaar openstelling
   RealisatieBegroting
33Appingedam-Spijk (12,9 km)ombouw tot hoogwaardige autoweg200420031
33Spijk-Eemshaven (6,3 km)ombouw tot hoogwaardige autoweg200520042

1 Planning is verschoven als gevolg van grondverwerving en zettingen van het grondlichaam.

2 Er is vertraging in openstelling als gevolg van procedures (bezwaren op de kapvergunning), openstelling wordt voorzien in augustus 2005.

Benuttingsmaatregelen
     RealisatieBegrotingVerschil
 Eenheid200120022003200420042004
Verkeerssignalering (incl. monitoring)km027000
Toeritdoseerinstallaties (TDI's)aantal1160619– 131
Dynamische route informatie panelen (DRIP's)aantal28091617– 12
Monitoringkm4112935810392113
Verkeersmanagementcentralesaantal001000
Inhaalverbod vrachtverkeerkm291 049185690694
Spitsstroken en plusstrokenwegvakken041719– 125
Doelgroepstroken (incl. busvoorziening)aantal331110
Videocamera's t.b.v. Incident Managementaantal566110

1 De geplaatste TDI's in 2004 zijn: de A2 bij Culemborg, de A2 bij Boxtel, A2 bij Best, de A12 bij Nieuwegein (2x) noordzijde en zuidzijde en de A12 bij Zevenaar/Didam. De niet geplaatste TDI's zijn uitgesteld, omdat in sommige gevallen nog geen bestuurlijke overeenkomst is bereikt. Daarnaast is om budgettaire redenen (inpassen van de aangepaste planning Plusstrook A28 bij Zwolle) de planning van het benuttingsprogramma aangepast waardoor er in 2004 minder TDI's zijn geplaatst.

2 De DRIP op de A27 (hm 17) bij Hooipolder is om technische redenen vertraagd naar 2006.

3 In 2004 is 11 km meer monitoring aangelegd dan in de begroting is opgenomen. Het betreft de aanleg van monitoring die in 2003 vertraagd was.

4 In 2004 is op de A6 bij Lelystad en op de A2 bij Grathem/Kerensheide een inhaalverbod ingesteld. Het inhaalverbod bij Grathem betreft de proef Dynamisch Inhaalverbod, welke eind 2004 is gestart. De proef zal in 2005 geëvalueerd worden.

5 De geplande plusstroken op de A28 bij Zwolle zijn beide gerealiseerd. De in 2004 gerealiseerde spitsstroken zijn A2 Welschap-de Hogt v.v.(Eindhoven) en A67 de Hogt-Leenderheide v.v. en de A50 Heteren-Valburg. De 12 wegvakken die nog niet gerealiseerd zijn hebben vertraging in de voorbereiding op gelopen als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake de luchtkwaliteit.

Voor een onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma Rijkswegen wordt verwezen naar bijlage 1 Projectenoverzichten, onderdeel 3.

01.01.03 Beheer en onderhoud Rijkswegen: voorbereiding

In 2004 zijn bijdragen geleverd aan de totstandkoming van de Nota Mobiliteit en de daarop volgende uitvoeringstoets. Tevens zijn, in het kader van het Nederlandse voorzitterschap, bijdragen geleverd aan de voorbereiding van Europese milieucongressen. De landelijke inventarisatie van kabels en leidingen is in 2004 voltooid. De implementatie van het landelijke registratiesysteem is gestart. Diverse verkeersveiligheidsstudies zijn, in samenwerking met andere wegbeheerders, uitgevoerd; o.a. twee locaties op de N65 – Helvoirt en Berkel-Enschot. In 2004 zijn twee benchmarks uitgevoerd, waarbij 5 regionale directies betrokken waren.

01.01.04 Beheer en onderhoud Rijkswegen: realisatie

Naast regulier onderhoud is in 2004 het voorgenomen programma voor de Investeringsimpuls uitgevoerd: 139 km rijksweg is over de hele breedte van de rijbaan van een nieuwe deklaag voorzien. Daarnaast is achterstallig onderhoud aan zeven kunstwerken aangepakt en begonnen met de voorbereiding van nog twee kunstwerken. Het werk aan de Ramspolbrug en het spoorwegviaduct ter hoogte van Hoevelaken is voltooid.

Vast onderhoud van het hoofdwegennet/systemen

Vrijwel het gehele vast onderhoud is in meerjarige prestatiebestekken aanbesteed. Deze wijze van werken levert niet alleen het hiervoor genoemde efficiencyvoordeel op, er is ook minder verkeershinder doordat de aannemer het uit te voeren werk slim kan combineren en dus minder vaak «op de weg» moet zijn. Binnen vast onderhoud wordt een veelheid van kleine werken uitgevoerd. Elementen van vast onderhoud zijn bijvoorbeeld:

– onderhoud en vervanging van verlichting;

– aanschaf, vervanging en onderhoud van (mobile) verkeerssignalering;

– onderhoud geleiderail;

– kleinschalig herstel en conserveerwerk aan kunstwerken en verhardingen;

– herstel van schade door schaderijdingen van derden;

– maaien van bermen;

– onderhouden, aanpassen en monitoren van mitigerende maatregelen;

– gladheidbestrijding.

Het vast onderhoud heeft betrekking op het gehele areaal.

De areaalgegevens voor vast onderhoud zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Specificatie realisatie beheer en onderhoud
    RealisatieBegrotingVerschil
  Eenheid20022003200420042004
Rijbaanlengtekm     
–hoofdrijbanen 5 7455 7615 7895 850– 611
–Verbindingswegen en op- en afritten 1 6841 7291 7471 750– 3
Zwart onderhoudkm2     
–hoofdrijbanen 696970700
–Verbindingswegen en op- en afritten 151515150
Groen onderhoudkm2172172186175112

1 Het aantal km voor 2004 is bij de begroting 2005 bijgesteld van 5 850 naar 5 782. Deze bijstelling heeft plaatsgevonden op basis van de op dat moment meest actuele inzichten. De realisatie 2004 is 5 789. Dit afgezet tegen de bijgestelde begroting van 5 782 resulteert in 7 kilometer meer areaal dan was voorzien. Reden hiervan is dat in de bijgestelde begroting geen rekening is gehouden met de openstelling van de N11 Bodegraven Alphen. De uitbreiding van het areaal t.o.v. 2003 is 28 km. Deze heeft betrekking de openstelling van de A5 verlengde Westrandweg ,de A9 Heiloo Alkmaar, de A30 Postweg Ede, de N11 Bodegraven-Alphen en uitbreiding van de A33.

2 Toename van het areaal groen onderhoud houdt verband met de genoemde openstellingen

• Variabel onderhoud van het hoofdwegennet/systemen

Het programma voor 2004 is in grote lijnen uitgevoerd. Enkele onderhoudsprojecten rond Amsterdam zijn vertraagd doordat deze gecombineerd zijn met de uitvoering Spoedwet (ZSM) projecten. De vertraging is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot lucht en geluid.

Eind 2004 is extra productie geleverd om de onvoorziene stroefheidproblematiek het hoofd te bieden. De facturen voor deze uitgevoerde overlagingen worden begin 2005 voldaan.

Enkele voorbeelden van in 2004, naast de Investeringsimpuls 2004, uitgevoerde projecten.

Variabel onderhoud van het hoofdwegennet/systemen naast de projecten Investeringsimpuls 2004
KunstwerkenElektronicaOverlagen
Dalbrug renovatieCommunicatievoorziening voor DVM-systemen langs de snelwegen voltooidA3 Aansluiting A16 – brug over de Beneden Merwede
Ecoduct Groene Woud (vrijwel voltooid)Vervangen lijnverlichting A1/A27A 15 knooppunt Deil – knooppunt Gorkum
Coentunnel vervangen brandblusleidingen en revisie ventilatorenA 35 knooppunt Azelo – knooppunt Buren 
Ecodukt de Borkeld A27 Knoopunt Eemnes – afslag Eemnes
Merwedebrug conserveren A27 Gorinchem – Lexmond
Haringvlietbrug houten dek vervangen en conserveren  
Voegovergangen Vlaketunnel en Oosterscheldekering  
Voegovergangen Schipholtunnel  

01.01.05 Bediening Rijkswegen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het bedieningsareaal voor zover het DVM-systemen (dynamisch verkeersmanagement) betreft.

Specificatie bedieningsareaal
Systeemsoort    RealisatieVerschil t.o.v. 2003
Eenheid2001200220032004 
Verkeerssignalering (incl. monitoringfunctie)km98498399099551
Monitoring (op trajecten zonder verkeerssignalering)km4467197538651122
Verkeerscentralesaantal77770
DRIP'saantal8889103119163
Toeritdoseringenaantal3440404444
Spitsstroken en plusstrokenwegvakken510111875
Doelgroepstroken (incl. Busvoorzieningen)aantal35373938– 16
Videocamera's t.b.v. Incident Managementaantal4046525317

1 Uitbreiding (uit Aanleg Rijkswegen) met Sijtwende en knooppunt De Hoek.

2 Door kleinere aanpassingen op het areaal, aangelegd in de periode 2000 t/m 2003, moet 9 km worden toegevoegd. Hiermee komt het areaal 2003 op 762 km. In 2004 is 103 km opgeleverd.

3 In 2004 16 DRIP's opgeleverd (zie de tabel Benuttingsmaatregelen bij 01.01.02)

4 In 2004 zijn 6 TDI's opgeleverd en zijn 2 TDI's verwijderd (Capelle a/d IJssel en Nootdorp).

5 In 2004 zijn er 7 wegvakken aan het bedieningsareaal toegevoegd (zie de tabel Benuttingsmaatregelen bij 01.01.02).

6 In 2004 zijn 1 busbaan (Leek) en 1 vrachtstrook (Lage Weide) opgeheven en is 1 busbaan in gebruik genomen (Aalsmeer); per saldo minus 1doelgroepstrook.

7 Zie de tabel Benuttingsmaatregelen bij 01.01.02.

Artikel 01.02 Railwegen

a. Relatie producten en beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Railwegen verantwoord. De verantwoording over het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het Jaarverslag 2004 van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII). Het productartikel Railwegen is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:

• Artikel 01 Veilig goederenvervoer

• Artikel 02 Versterking Netwerk Goederenvervoer

• Artikel 04 Duurzaam Goederenvervoer

• Artikel 05 Veiligheid Personenvervoer

• Artikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer

• Artikel 08 Duurzaam PersonenvervoerIn de volgende figuren worden het begrote aandeel Railwegen in het totale Infrastructuurfonds 2004 en de verschillende uitgavencategorieën op de werksoorten van Railwegen afgezet tegen de realisatie 2004.

Aandeel railwegen in Totaal Infrastructuurfonds Begroting 2004

kst-30100-A-1-7.gif

Aandeel Railwegen in Totaal Infrastructuurfonds Realisatie 2004

kst-30100-A-1-8.gif

Uitgavencategorieën Railwegen Begroting 2004

kst-30100-A-1-9.gif

Uitgavencategorieën Railwegen Realisatie 2004

kst-30100-A-1-10.gif

b. De budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)
01.02 RailwegenRealisatieBegrotingVerschil
200120022003200420042004
Verplichtingen1 692,0688,42 557,21 325,72 864,1– 1 538,4
Uitgaven1 215,21 181,61 494,31 530,11 420,2109,9
Productuitgaven1 215,21 181,61 494,31 530,11 420,2109,9
01.02.01 Aanleg Rail: verk./planstudie11,313,916,719,414,25,2
01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen13,74,718,97,128,2– 21,0
01.02.02 Aanleg Rail: realisatie personen347,5481,6519,9440,1504,4– 64,4
01.02.04 Rail B&O realisatie816,3655,0912,41 037,0847,0190,0
01.02.06 Rail leenfaciliteit versnelde aanleg26,426,426,426,426,40,0
Directe uitvoeringsuitgaven      
Ontvangsten43,517,047,031,71,030,7

Financiële Toelichting

Verplichtingen

Het verschil op de verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

• Enerzijds niet aangegane, maar wél geraamde verplichtingen. Als belangrijkste kunnen worden genoemd: Hanzelijn € 867 mln. (vastlegging zal in eerste kwartaal 2005 plaatsvinden), geluid emplacementen € 153 mln., risicoreservering € 811 mln. (omdat niet precies bekend was wanneer de overboeking naar BR en HSL zou plaatsvinden is de verplichting in één keer in 2004 in de begroting opgenomen), kleine stations € 65 mln. en diverse, o.a Den Haag emplacementen en afboekingen € 147 mln.

• Anderzijds wél aangegane, niet geraamde verplichtingen: o.a. BTW € 219 mln., Arnhem 4e perron € 23 mln. en Vleuten-Geldermalsen € 150 mln. Dit project was later geraamd, maar op basis van bestuurlijk overleg, toezegging van Minister en het aanbod van de regio voor € 100 mln. voorfinanciering is dit project naar voren gehaald.

Uitgaven

01.02.01 Aanleg Rail: verkenningen/planstudie

De hogere uitgaven worden veroorzaakt door een betaling van € 4,5 mln. voor PTI (Planning Toedeling Infrastructuur) en niet in de begroting geraamde BTW € 2,3 mln.

Daar staat tegenover dat de uitgaven voor NSP (Nieuwe Sleutelprojecten) wat zijn achtergebleven bij de raming. Per saldo resteert een tekort van € 5,2 mln.

01.02.02 Aanleg Rail: realisatie personen

Het overschot bestaat hoofdzakelijk een gevolg van de overboeking van risicoreservering naar HSLVan € 50 mln. voor met name de aanpassing van geluidsschermen en de herschikkingen van de risicoreservering (naar 2005 en later ad € 176 mln.).

Daartegenover staan hogere uitgaven voor BTW (€ 68 mln.) en voor de oplossing van de spanning (€ 96 mln.) op het railprogramma bij met name het AKI-programma en het project Amsterdam-Utrecht. Deze technische verwerking heeft geen gevolgen voor de voortgang (opleverdatum).

01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen

Het overschot is enerzijds ontstaan door een vertraging bij een aantal projecten, waaronder Aslasten Cluster 2 (1e tranche), Verbindingssporen ECT en Spooraansluitingen. Daarnaast zijn bij Page tranche 1 als gevolg van een lager dan geraamd bedrag aan meerwerk, de uitgaven achtergebleven ten opzichte van de raming.

01.02.04 B&O Rail: realisatie

Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toevoeging van BTW ad € 184 mln. en ruim € 10 mln. aan loon en prijsbijstelling tranche 2004. Doordat de pilot met werkzoneschakelaars (proef om een baanvak waarop werkzaamheden worden uitgevoerd te beveiligen) is mislukt en voorzieningen voor toegankelijkheid zijn uitgesteld met daartegenover echter meer uitgevoerd groot en kleinschalig onderhoud, is er € 5,5 mln. minder uitgegeven.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door afrekeningen voorschot 4e kwartaal 2003 met Prorail1 € 16 mln., een afroming van de egalisatierekening van Railverkeersleiding (afroming reserve) € 3,1 mln., EAT taakstelling Prorail € 2 mln., en bijdragen van de EG in verschillende projecten, o.a. Utrechtboog € 1,2 mln. en bijdragen van lagere overheden in projecten € 2,5 mln.

c. Het actuele programma

01.02.01 Aanleg Railwegen: verkenningen en planstudie

Op dit onderdeel zijn de uitgaven verantwoord van door Prorail uitgevoerde verkenningen en planstudies personen- en goederenvervoer, alsmede voor een aantal aan spoor gerelateerde projecten: Nieuwe Sleutel Projecten (NSP), Beter Benutten (BB21) en Planning Toedeling Infrastructuur (PTI).

Voor een onderbouwing van het verkenningen- en planstudieprogramma Railwegen 2004 wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 1, 4 en 6.

01.02.02 Aanleg Railwegen: realisatie

Dit onderdeel bevat de uitgaven voor aanlegprojecten en verbeteringen van de railinfrastructuur.

Voor een onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma Railwegen wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 5 en 7.

01.02.04 Beheer en onderhoud Rail: realisatie

Op dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord voor beheer en onderhoud rail. Op grond van richtlijn nr. 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 1991 wordt Prorail belast met beheer en onderhoud van de landelijke railinfrastructuur. De subsidie aan Prorail wordt verstrekt op basis van de Wet en Besluit Infrastructuurfonds. De subsidie wordt door Prorail aangewend voor het in goede gebruikstoestand houden van de landelijke railinfrastructuur. Een deel van de kapitaallasten betreft de rente en afschrijvingskosten van de uitbreidingsinvesteringen waarvoor door Prorail onder staatsgarantie vreemd vermogen is aangetrokken.

01.02.06 Rente en aflossing leenfaciliteit versnelde aanleg

De uitgaven betreffen de jaarlijkse betaling van de annuïteit voor de aflossing van de leenfaciliteit. Door de leenfaciliteit van de Nederlandse Spoorwegen (NS) is in de periode van 1991 tot en met 1993 een versnelde realisatie van spoorweginfrastructuur ten behoeve van personenvervoer mogelijk gemaakt. Aanvankelijk bedroeg de leenfaciliteit € 272 mln. maar uiteindelijk heeft de NS € 245 mln. voorgefinancierd. De rente en aflossingsverplichting komt vanaf 1994 ten laste van de begroting van het Infrastructuurfonds gedurende een periode van 15 jaar. Met de verzelfstandiging van de NS in 1995 is de leenfaciliteit overgegaan op Prorail.

Artikel 01.03 Regionale en lokale infrastructuur

a. Relatie producten en beleid

Op dit productartikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur beschreven. De verantwoording over het onderliggende beleid is terug te vinden in de begroting 2004 van V&W (hoofdstuk XII). Het productartikel Regionaal/Lokaal is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten: subsidie ten behoeve van aanleg openbaar vervoer- en onderliggend wegennetprojecten, gebundelde doeluitkering (GDU) en Duurzaam Veiligheidsmaatregelen zoals beschreven bij de onderstaande beleidsartikelen:

• Artikel 01 Veilig Goederenvervoer

• Artikel 02 Versterking Netwerk Goederenvervoer

• Artikel 05 Veiligheid Personenvervoer

• Artikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer

• Artikel 08 Duurzaam Personenvervoer

In de volgende figuur worden het begrote aandeel Regionale en lokale infrastructuur in het totale Infrastructuurfonds 2004 en de verschillende uitgavencategorieën op de werksoorten van Regionaal Lokaal afgezet tegen de realisatie 2004.

Aandeel Regionaal/Lokaal in totaal Infrastructuurfonds Begroting 2004

kst-30100-A-1-11.gif

Aandeel Regionaal/Lokaal in totaal Infrastructuurfonds Realisatie 2004

kst-30100-A-1-12.gif

Uitgavencategorieën Regionaal/lokaal Begroting 2004

kst-30100-A-1-13.gif

Uitgavencategorieën regionaal/lokaal Realisatie 2004

kst-30100-A-1-14.gif

b. De budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)
01.03 Regionale en lokale infrastructuur   RealisatieBegrotingVerschil
200120022003200420042004
Verplichtingen294,21 154,9419,0430,8526,4– 95,6
Uitgaven502,1544,0476,9738,6539,4199,3
Product-uitgaven498,4539,4472,5735,9536,1199,8
01.03.01 Aanleg reg/lok: verk/planstudie0,30,40,44,32,41,9
01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie295,0365,4334,0343,2118,7224,6
01.03.03 Duurzaam veilig6,32,922,37,020,6– 13,6
01.03.05 Gebundelde doeluitkering196,9170,7115,8381,4394,4– 13,1
Directe uitvoeringsuitgaven3,74,64,42,73,3– 0,6
01.03.01 Aanleg reg/lok: verk/planstudie2,01,31,41,71,70
01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie1,73,33,01,01,4– 0,4
01.03.05 Gebundelde doeluitkering00000,2– 0,2
Ontvangsten32,62,05,07,10,07,1

Financiële Toelichting

Verplichtingen

Door de decentralisatie per 1 januari 2004 worden minder projecten vastgelegd. De verplichting voor het MIT project N201 heeft nog niet plaatsgevonden. Daarnaast is ten behoeve van de Interim Regeling Duurzaam Veilig kas- en verplichtingenbudget overgeheveld naar Hoofdstuk XII (€ 20,6 mln.).

Uitgaven

01.03.01 Aanleg Regionaal/lokaal: Verkenning en planstudie

De voornaamste reden van het tekort op dit artikelonderdeel is de betaling van een subsidie aan de provincie Zuid Holland voor de proef Lightrail Gouda-Alphen welke in 2003 was voorzien, maar als gevolg van het uitblijven van een declaratie is verschoven naar 2004.

01.03.02 Aanleg Regionaal/lokaal: realisatie

Vanwege voortvarende activiteiten ten behoeve van Randstadrail en de daarmee gerealiseerde mijlpalen hebben in de laatste maanden van 2004 extra betalingen plaatsgevonden (zie ook de brief van 07–12–2004, Kamerstuk II, 2004–2005, 29 800 A en 29 800 XII, nr 16.).

01.03.03 Duurzaam veilig

Het begrootte bedrag was bestemd voor Duurzaam Veilig fase 2. De start van dit programma is een jaar uitgesteld. Om die reden is de Interim Regeling Duurzaam Veilig met een jaar verlengd. Het budget (€ 20,6 mln.) is derhalve volledig overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Uit de onderuitputting van voorgaande jaren is in 2004 € 7 mln. betaald aan de lopende projecten bij de Provincie Zeeland, diverse gemeenten en waterschappen ten behoeve van het Demo project West Zeeuwsch Vlaanderen. Dit laatste project in het kader van Duurzaam Veilig fase 1 loopt nog door t/m 2006.

01.03.05 Gebundelde doeluitkering

Het verschil wordt verklaard doordat op projectniveau nog de definitieve subsidie vaststelling (incl. accountantsverklaring) moet plaatsvinden van de per 1 januari 2004 gedecentraliseerde projecten. Deze afrekening van de GDU+ over 2004 zal in het voorjaar 2005 plaatsvinden.

Ontvangsten

De ontvangsten betreffen de rentevergoedingen over de betaalde voorschotten aan de provincies en kaderwetgebieden van de Gebundelde Doeluitkering (IF 01.03.05) en een terugvordering van de provincie Overijssel (N348)(€ 4,6 mln.) vanwege een te hoog betaald voorschot (IF 01.03.02).

c. Het actuele programma

01.03.01 Verkenningen en planstudies

Voor een (verdere) onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde verkenningen- en planstudieprogramma regionale en lokale infrastructuur wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 1, 8 & 9.

01.03.02 Aanleg Regionale/Lokale Infrastructuur (realisatie)

Voor een (verdere) onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma regionale en lokale infrastructuur wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 10.

01.03.03 Duurzaam veilig

Voor een verdere onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma Duurzaam veilig wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 11.

02 NATTE INFRASTRUCTUUR

Artikel 02.01 Waterkeren

a. Relatie producten en beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Waterkeren verantwoord. De verantwoording over het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het Jaarverslag 2004 van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII). Het productartikel is gerelateerd aan het beleidsartikel 13 «Veiligheid water» van Verkeer en Waterstaat.

In de volgende figuren worden het begrote aandeel Waterkeren in het totale Infrastructuurfonds 2004 en de verschillende uitgavencategorieën op de werksoorten van Waterkeren weergegeven.

Aandeel Waterkeren in totaal Infrastructuurfonds Begroting 2004

kst-30100-A-1-15.gif

Aandeel Waterkeren totaal Infrastructuurfonds Realisatie 2004

kst-30100-A-1-16.gif

Uitgavencategorieën Waterkeren Begroting 2004

kst-30100-A-1-17.gif

Uitgavencategorieën Waterkeren Realisatie 2004

kst-30100-A-1-18.gif

b. De budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)
02.01 Waterkeren   RealisatieBegrotingVerschil
200120022003200420042004
Verplichtingen186,1342,2249,6213,6227,3– 13,7
Uitgaven178,7240,7337,7235,0288,3– 53,3
Product-uitgaven131,4156,4231,0121,8214,0– 92,2
02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie36,594,3164,975,392,1– 16,8
02.01.04 B&O waterkeren: realisatie94,962,166,133,385,4– 52,1
02.01.05 Ruimte voor de Rivier   12,60,012,6
02.01.06 Maaswerken   0,636,6– 36,0
Directe uitvoeringsuitgaven47,284,3106,7113,274,338,9
02.01.01 Aanleg waterkeren: verk./planstudie6,813,819,84,33,60,7
02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie30,243,027,015,911,1
02.01.03 B&O waterkeren: voorbereiding12,513,012,612,512,00,5
02.01.04 B&O waterkeren: realisatie27,927,331,338,020,417,7
02.01.05 Ruimte voor de Rivier   16,312,04,3
02.01.06 Maaswerken   15,110,54,7
Ontvangsten11,910,223,19,413,2– 3,8

Financiële toelichting

Uitgaven

02.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatie

De lagere realisatie op dit onderdeel is o.a. een gevolg van:

• vertraging kades Marken, als gevolg van een niet verstrekte bouwvergunning;

• vertraging in de uitvoering van het project «bestorting Ellewoutsedijk» als gevolg van juridische procedures (verschuiving naar 2005);

• vertraging suppletiewerkzaamheden, als gevolg van aangetekend bezwaar door één van de inschrijvers tegen de aanbestedingsprocedure is in hoger beroep door de arbitragecommissie bepaald dat RWS de contracten opnieuw moest aanbesteden en de aangegane contracten moest ontbinden;

• het nog niet plaatsvinden van de geplande overdracht van de weg op de Heerewaardensche afsluitdijk aangezien nog geen reactie is ontvangen op het bod van Rijkswaterstaat;

• het niet plaatsvinden van de afronding van de overdracht rijksdijken aan het waterschap Rijn en IJssel in 2004;

• twee deelprojecten bij de Hartelkering die door o.a. benodigde vervolgonderzoeken in 2004 nog niet tot uitvoering gekomen zijn;

• de upgrading (civiel) van de kering Hollandsche IJssel verloopt moeizaam, waardoor het werk achterloopt als ook de betalingen.

02.01.05 Ruimte voor de rivier

De productuitgaven betreffen een grondaankoop voor het project Hondsbroeksche Pleij, waarvoor in 2003 het projectbesluit is genomen. Bij Voorjaarsnota 2004 is de kasraming daarop aangepast.

Vooruitlopend op de PKB wordt reeds een aantal lopende planstudieprojecten uitgevoerd. Ten gunste van de lopende projecten heeft bij Najaarsnota 2004 wederom een aanpassing van de kasraming plaatsgevonden.

02.01.06 Maaswerken

De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat op het onderdeel Zandmaas er vertraging is in de grondaankopen en de aanleg van de kades. Daarnaast zijn de kosten voor archeologisch onderzoek lager uitgevallen. Voorts is bij het retentiegebied Lateraal West vertraging opgetreden.

Ontvangsten

Een bijdrage van het Interprovinciaal Overleg (ca. € 300 000) ten behoeve van VIBO-werkzaamheden is in 2004 niet ontvangen. Daarnaast blijven IRMA-ontvangsten achter, omdat het geplande overleg met de uitkeringsinstelling en de EU accountants niet tijdig was afgerond.

c. Het actuele programma

Artikel 02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie

IRMA en overige no-regret projecten Maas, Rijn, Waal en Lek

Project Begroting 2004 Realisatie 2004
 cm water-hagereedcm water-hagereed
 stands-uiter- stands-uiter- 
 verlagingwaard verlagingwaard 
–Doorlatend maken aanbrug      
spoorbrug Oosterbeek10,0n.v.t. 200310,0n.v.t.20041
–Keent en Hemelrijkse waard: afgraven      
en herinrichten uiterwaard1,57,020051,57,020082

1 Project is in 2004 opgeleverd, financiële afwikkeling vindt in 2005 plaats.

2 Aanpassingen van beleid en problemen met het verkrijgen van een WBR-vergunning en een goedkeuring van ABM (actief bodembeheer Maas) zijn met name de oorzaak van het verschuiven van de oplevertermijn.

Voor een verdere onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma waterkeren wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 12.

02.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatie

Beheer en Onderhoud waterkerenBegroting 2004Realisatie 2004
–Stormvloedkering OosterscheldeGroot onderhoud schuivenGroot onderhoud schuiven
–Overige stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg (Hartelkering en Maeslantkering) en de Hollandsche IJselBeheer en onderhoudBeheer en onderhoud
–Zandsuppleties langs de kust10 100 000 m310 270 000 m3
–Overige RijkswaterkeringenOnderhoud van ca 291 kmOnderhoud van ca 291 km

Suppletieoverzicht 1991 – 2004

kst-30100-A-1-19.gif

Artikel 02.01.05 Ruimte voor de Rivier

Voor een verdere onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma Ruimte voor de Rivier wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 13.

Artikel 02.01.06 Maaswerken

Voor een verdere onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma Maaswerken wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 14.

Artikel 02.02 Waterbeheren en Vaarwegen

a. Relatie producten en beleid

In dit productartikel wordt verantwoording afgelegd over de producten van Waterbeheren en Vaarwegen. De verantwoording over het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het Jaarverslag 2004 van Verkeer en Waterstaat (hoofdstuk XII). Het productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:

• Artikel 01 Veilig goederenvervoer

• Artikel 02 Versterking netwerk goederenvervoer

• Artikel 03 Efficiënt goederenvervoersysteem

• Artikel 14 WaterbeherenIn de volgende figuren worden het begrote aandeel Waterbeheren en Vaarwegen in het totale Infrastructuurfonds 2004 en de verschillende uitgavencategorieën op de werksoorten van Waterbeheren en vaarwegen afgezet tegen de realisatie 2004.

Aandeel Waterbeheer en vaarwegen in totaal Infrastructuurfonds Begroting 2004

kst-30100-A-1-20.gif

Aandeel Waterbeheer en vaarwegen in totaal Infrastructuurfonds Realisatie 2004

kst-30100-A-1-21.gif

Uitgavencategorieën Waterbeheren en vaarwegen Begroting 2004

kst-30100-A-1-22.gif

Uitgavencategorieën Waterbeheren en vaarwegen realisatie 2004

kst-30100-A-1-23.gif

b. De budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)
02.02 Waterbeheren en vaarwegen   RealisatieBegrotingVerschil
200120022003200420042004
Verplichtingen807,3822,9660,3886,6577,4309,2
Uitgaven697,1722,7707,0651,5656,0– 4,5
Product-uitgaven318,3308,1286,5293,9327,0– 33,1
02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen:      
realisatie107,74127,6135,6138,8169,9– 31,1
02.02.04 B&O realisatie210,6180,5150,9153,7147,16,6
02.02.07 Watersystemen   1,410,0– 8,6
Directe uitvoeringsuitgaven378,7414,6420,5357,6328,928,7
02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen:      
verk./planstudie13,611,615,58,911,6– 2,6
02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen:      
realisatie23,151,054,140,725,015,7
02.02.03 B&O: voorbereiding29,333,830,227,827,00,8
02.02.04 B&O realisatie220,94226,9228,7184,7171,313,4
02.02.05 Bediening vaarwegen53,455,054,657,854,13,8
02.02.06 Basisinformatie38,436,337,437,640,1– 2,4
Ontvangsten78,668,075,6126,681,645,0

Verplichtingen

Ten opzichte van de begroting is in 2004 voor € 309 mln. meer aan verplichtingen vastgelegd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

– de vastlegging van de subsidieregeling baggeren bebouwd gebied (SUBBIED) ad € 100 mln.;

– de vastlegging van de overname van kuubs in de Slufter ad € 30 mln.;

– het aangaan van meerjarige (onderhouds)contracten en overdrachten en indexatie van Brokx-nat contracten;

– de aanpassing van de meerjarige verplichting a.g.v. de eenmalige afkoop van extra bergingscapaciteit ad € 21 mln.;

– de vastlegging van de meerjarige verplichting voor het Nationaal Bestuursakkoord Water ad € 90 mln.

Uitgaven

02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verkenningen/planstudie

De lagere realisatie wordt o.a. veroorzaakt doordat de provincie Groningen declaraties voor een uitgevoerde planstudie Vaarweg Lemmer-Delfzijl niet heeft ingediend. Daarnaast is een vertraging opgetreden in de planstudie Twenthekanalen en is een declaratie door België i.v.m. 4e sluis Ternaaien niet ingediend.

02.02.07 Watersystemen

In 2004 was een subsidiebedrag van €10 mln. beschikbaar voor projecten bestrijding regionale wateroverlast. Tijdens de uitvoering in 2004 is achteraf gebleken dat het door de subsidieaanvragers aangegeven voorschotritme niet waargemaakt is.

Hier liggen twee oorzaken aan ten grondslag. Ten eerste is er een te optimistische raming opgegeven bij de subsidieaanvraag. Ten tweede dient om in aanmerking te komen voor een voorschot vóór 1 oktober een voortgangsrapportage te worden ingeleverd. Aangezien tevens een jaarrapportage dient te worden gemaakt, is door diverse aanvragers gekozen te wachten met de voorschotaanvraag tot het moment van de jaarrapportage.

Ontvangsten

Ontvangsten Waterbeheren en vaarwegen (in EUR mln.)
 RealisatieBegrotingVerschil
 20022003200420042004
Vaarweg Ketelmeer0,20,30,00,00,0
Aquaduct Harderwijk4,51,30,70,00,7
Verdieping Westerschelde1,38,252,536,016,51
Inrichting Veluwe Randmeer 0,80,70,8– 0,1
Proses  1,42,0– 0,62
Investering SRK  1,05,5– 4,53
VBS-tarief  4,10,04,14
Kleine projecten4,87,44,10,43,75
Overig  9,00,09,06
Totaal projecten10,818,073,444,728,8
WVO32,329,832,130,51,67
Overig beheer en onderhoud24,927,821,16,414,78
Totaal68,075,6126,681,645,0

Financiële toelichting

1 In 2003 is minder ontvangen, waardoor taakstelling van 2003 naar 2004 is doorgeschoven. In 2004 zijn deze ontvangsten, bovenop oorspronkelijke taakstelling ontvangen.

2 Minder ontvangen in 2004 van Vlaanderen, de taakstelling schuift door naar 2005.

3 De investeringen Schelderadarketen zijn lager uitgevallen, waardoor de ontvangsten ook lager zijn.

4 De ontvangstenraming (€ 8,1 mln.) is bij begroting 2005 overgeheveld vanuit HXII naar het Infrastructuurfonds. Doordat in de ontvangstenreeks rekening is gehouden met een tariefstijging van 30% (in stapjes van 10% per jaar) en het VBS-tarief tot op heden op grond van een rechterlijke uitspraak niet verhoogd mag worden, wordt er de komende jaren minder ontvangen dan is geraamd.

5 Er zijn meer bijdragen t.b.v aanlegprojecten ontvangen dan voorzien.

6 Op 12 maart 2004 heeft een internationaal arbitrage tribunaal uitspraak gedaan in een zaak die Nederland in 1999 had aangespannen tegen Frankrijk, omdat dit land weigerde het teveel aan Nederlandse voorfinanciering terug te betalen. Het tribunaal heeft Nederland op basis van het internationale recht in het gelijk gesteld en bepaalde dat Frankrijk aan Nederland het verschil moet terugbetalen tussen in 1991 t/m 1998 betaalde voorschotten enerzijds en door Frankrijk gemaakte kosten voor de opslag en teruglozing van zout uit de kalimijnen in de Elzas anderzijds. Conform de uitspraak is begin september 2004 het door Frankrijk verschuldigde bedrag daadwerkelijk ontvangen. In totaal is door Frankrijk € 18,1 mln. euro betaald. Deze € 18,1 mln. is verdeeld naar VROM, LNV, het provinciaal Noord-Hollands waterleidingbedrijf en Verkeer en Waterstaat.

7 In 2004 is meer ontvangen dan gepland, doordat van aanslagen die in eerdere jaren zijn opgelegd, in 2004 zijn ontvangen.

8 Er zijn a.g.v. o.a. schadevaringen meer ontvangsten gerealiseerd dan begroot.

Geraamde aantallen (x 1 000) en opbrengsten (x EUR1000) voor de WVO in 2004
   RealisatieBegrotingVerschil
 200120022003200420042004
1.Opbrengst Communaal gezuiverd16 78816 27716 92817 29316 931362
aantal1 0571 0251 0661 0891 06623,01
tarief15,915,915,915,915,90,0
2.Opbrengst Bedrijven en communaal ongezuiverd14 23112 13213 59314 83213 595– 1 237
aantal44838242846742839,01
tarief31,831,831,831,831,80,0
3.Totale opbrengsten (1+2)31 01828 40930 52132 12530 5261 599

1 Uitgangspunt zijn de ontvangen gelden (waarin tevens oude jaren zijn verdisconteerd) in plaats van de geformaliseerde belastingschulden, waardoor de aantallen gepresenteerde vervuilingeenheden hoger zijn.

c. Het actuele programma

Artikel 02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verkenningen en planstudies

Voor een onderbouwing van het verkenningen- en planstudieprogramma vaarwegen en waterbeheren 2004 wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 1 & 15.

Artikel 02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie

Voor een (verdere) onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma vaarwegen en waterbeheren wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 16.

Artikel 02.02.05 Bediening waterkeren , -beheren en vaarwegen

Output bediening
 RealisatieBegrotingVerschil
 200120022003200420042004
–Aantal objecten1941941931931930
–Aantal verkeersposten14141414140
–Aantal fte's955954944915948– 331
Uitgaven x EUR 1 mln.535555585532

1 De afname van het aantal FTE wordt veroorzaakt door maatregelen uit het ondernemingsplan RWS.

2 De hogere realisatie is een gevolg van de financiering van de maatregelen uit het ondernemingsplan RWS.

03 MEGAPROJECTEN

Artikel 03.01 Westerscheldetunnel

a. Relatie product en beleid

In dit productartikel wordt verantwoording afgelegd over de producten van de Westerscheldetunnel. De verantwoording over het onderliggende beleid is terug te vinden in het Jaarverslag 2004 van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII). Het productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:

• Artikel 01 Veilig goederenvervoer;

• Artikel 06 Versterken netwerk personenvervoer.

c. De budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln)
03.01 Westerscheldetunnel   RealisatieBegrotingVerschil
200120022003200420042004
Verplichtingen9,358,28,90,64,6– 4,0
Uitgaven:174,3232,937,40,64,6– 4,0
Product-uitgaven166,5223,532,20,64,5– 3,9
Directe uitvoeringsuitgaven7,89,45,2 0,1– 0,1
Ontvangsten0,40,10,00,20,00,2

Financiële Toelichting

Verplichtingen/uitgaven

Op dit deelprogramma zijn lopende restpunten verantwoord die te maken hebben met de aanleg van de Westerscheldetunnel (nadeelcompensatie, advieskosten deskundigen inzake onteigeningen en grondverwervingen en personele inzet.

Artikel 03.02 Betuweroute

a. Relatie product en beleid

In dit artikel wordt verantwoording afgelegd over de producten van de Betuweroute. Het productartikel is gerelateerd aan beleidsartikel 02 Optimaliseren netwerk goederenvervoer (Hoofdstuk XII).

In het volgende figuur wordt het begrote aandeel van de Betuweroute in het Infrastructuurfonds 2004 afgezet tegen het werkelijke aandeel.

Aandeel betuweroute in totaal Infrastructuurfonds begroting 2004

kst-30100-A-1-24.gif

Aandeel Betuweroute in totaal Infrastructuurfonds Realisatie 2004

kst-30100-A-1-25.gif

b. De budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)
03.02 Betuweroute   RealisatieBegrotingVerschil
200120022003200420042004
Verplichtingen368,6899,0389,30,50,00,5
Uitgaven:546,6764,2564,8496,5414,082,5
Product-uitgaven546,6761,5560,1495,7407,588,2
Directe uitvoeringsuitgavenx2,74,70,86,5– 5,7
Ontvangsten20,912,010,418,122,8– 4,7

Financiële Toelichting

Uitgaven

De hogere realisatie betreft met name BTW-uitgaven (€ 79 mln.).

Ontvangsten

De lagere ontvangst is een gevolg van het feit dat de afwikkeling van de bijdrage van de EU voor de onderbouw van de A15 over de jaargrens heen schuift. Deze wordt nu begin 2005 verwacht.

c. Het actuele programma

Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de separate voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer.

Voor een onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma Betuweroute wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 17.

Artikel 03.03 Hogesnelheidslijn

a. Relatie product en beleid

In dit productartikel wordt verantwoording afgelegd over de producten van de Hogesnelheidslijnen / Snelle treinverbindingen alsmede de producten van railwegen en rijkswegen van werken die qua planning en bouw met de aanleg van de Hogesnelheidslijnen zijn verbonden.

Het productartikel is primair gerelateerd aan beleidsartikel 06 Versterken netwerk personenvervoer (hoofdstuk XII). De aanpassingen (verbreding) van de rijkswegen die op dit productartikel worden verantwoord, hebben tevens een relatie met het beleidsartikel 02 Versterking netwerk goederenvervoer.

In het volgende figuur wordt het begrote aandeel van de Hogesnelheidslijnen in het totale Infrastructuurfonds 2004 weergegeven en afgezet tegen de realisatie over 2004:

Aandeel HSL in totaal Infrastructuurfonds Begroting 2004

kst-30100-A-1-26.gif

Aandeel HSL in totaal Infrastructuurfonds Realisatie 2004

kst-30100-A-1-27.gif

b. De budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (EUR mln.)
03.03 Hogesnelheidslijn   RealisatieBegrotingVerschil
200120022003200420042004
Verplichtingen3 495,0500,9583,0458,8289,8169,0
Uitgaven944,51 188,51 400,01 040,4792,2248,2
Product-uitgaven944,51 130,31 319,7958,1745,9212,1
03.03.01 HSL-zuid782,8902,71 005,8746,0578,5167,5
03.03.02 HSL-oost3,10,00,62,63,0– 0,4
03.03.03 HSL-zuid: railwegen11,318,834,830,132,6– 2,6
03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen142,9203,8273,7179,4131,847,6
03.03.05 Snelle treinverbindingen4,45,04,80,10,00,1
Directe uitvoeringsuitgaven0,058,280,382,346,336,0
03.03.01 HSL-zuid 49,569,072,534,338,2
03.03.03 HSL-zuid: railwegen 0,74,64,00,83,2
03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen 8,06,75,811,2– 5,4
Ontvangsten11,525,941,345,316,928,4

Financiële Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden voor € 57 mln. veroorzaakt door nieuw aangegane BTW-verplichtingen. Daarnaast betreft het verplichtingen die aangegaan zijn in het kader van de risicoreservering. Voor de HSL – Oost is er ten opzichte van de ontwerpbegroting een tekort ontstaan van 20,1 mln. De oorzaak hiervan is dat de verplichting voor de Kopgroep HSL -Oost (verlenging perron Driebergen – Zeist) méérjarig in 2004 is vastgelegd.

Uitgaven

03.03.01 HSL-Zuid

De hogere realisatie betreft voor ca € 124 mln. BTW-uitgaven. Daarnaast is sprake van voorspoedig verloop van de uitvoering van de HSL-Zuid.

03.03.04 HSL-Zuid: Hoofdwegen

Hogere uitgaven zijn een gevolg van voorspoedig verloop van de uitvoering van deze projecten.

Ontvangsten

De extra ontvangsten van de HSL worden veroorzaakt doordat EU-middelen eerder zijn ontvangen dan voorzien.

c. Het actuele programma

Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de separate voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer.

Voor een onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma HSL wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 18.

Artikel 03.05 Anders betalen voor mobiliteit

a. Relatie product en beleid

Op dit artikel worden producten gericht op betaald rijden verantwoord, zoals pilots, experimenten en de invoering van de variabele kilometerheffing.

Dit productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen van Hoofdstuk XII:

Artikel 2 Optimalisering Netwerk Goederenvervoer;

Artikel 6 Versterking Netwerk Personenvervoer.

b. De budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)
03.05 Anders betalen voor MobiliteitRealisatieBegrotingVerschil
200120022003200420042004
Verplichtingen16,711,66,4101,0
Uitgaven:15,313,46,8000
03.05 Product-uitgaven15,313,46,8000
03.05 Ontvangsten 0,40,0000

Financiële toelichting

Verplichtingen

In de Nota Mobiliteit is aangegeven dat het Kabinet een andere manier van betalen voor het gebruik van de weg als een kosteneffectief middel ziet om de bereikbaarheid te verbeteren. Daarom worden nu voorbereidingen getroffen om de invoering van beprijzing door een volgend kabinet mogelijk te maken.

Om de mening van de maatschappelijke belangengroepen goed mee te kunnen wegen in de besluitvorming overlegt de Minister van V&W met het Platform «Anders Betalen voor Mobiliteit». In 2004 zijn verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 1,0 mln. ten behoeve van het Platform «Anders betalen voor Mobiliteit».

Artikel 03.06 Zuiderzeelijn

a. Relatie product en beleid

Op dit artikel worden producten van het project Zuiderzeelijn verantwoord. Dit productartikel is gerelateerd aan beleidsartikel 06 van de begroting 2005 van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII).

b. De budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)
03.06 Zuiderzeelijn   RealisatieBegrotingVerschil
200120022003200420042004
Verplichtingen   4,20,0– 4,2
Uitgaven:   4,00,0– 4,0
Product-uitgaven   4,00,0– 4,0
Directe uitvoeringsuitgaven   0,00,00,0
Ontvangsten   0,00,00,0

Financiële Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

In april 2004 is door het Kabinet in het kader van de Nota Ruimte groen licht gegeven voor de geïntegreerde tracé/m.e.r. aanbestedingsprocedure van de Zuiderzeelijn. De eerste fase bestaat uit een prijsvraag voor marktpartijen. De besluitvorming over de resultaten van de prijsvraag staat gepland voor het eerste kwartaal 2006. In 2004 is via een kasschuif budget voor deze eerste fase van het project naar voren gehaald.

Artikel 03.07 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

a. Relatie product en beleid

Op dit artikel worden producten van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam verantwoord. Dit productartikel is gerelateerd aan beleidsartikel 02 Optimaliseren netwerk goederenvervoer van de begroting van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII).

b. De budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.)
03.07 Project Mainportontwikkeling Rotterdam   RealisatieBegrotingVerschil
200120022003200420042004
Verplichtingen   3,70,0– 3,7
Uitgaven:   1,80,0– 1,8
Product-uitgaven   1,80,0– 1,8
Directe uitvoeringsuitgaven   0,00,00,0
Ontvangsten   0,00,00,0

Financiële toelichting

Verplichtingen/Uitgaven

Het project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) is gezien de aard van het project in de loop van het uitvoeringsjaar overgeheveld van Hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds.

In november 2004 hebben Kabinet en de Tweede Kamer besloten om de vaststelling van de definitieve afspraken over de financiering en de uitvoering PMR uit te stellen tot 15 april 2005 (in plaats van 17 december 2004), waardoor een aantal opdrachten eveneens zijn vertraagd of nog niet verstrekt.

04 ALGEMENE UITGAVEN

a. Relatie producten en beleid

Artikel 04.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

Artikel 04.02 Bodemsanering

Het artikel Bodemsanering is gerelateerd aan beleidsartikel 08 Duurzaam Personenvervoer (Hoofdstuk XII).

Artikel 04.03 Intermodaal vervoer

Het productartikel heeft betrekking op beleidsartikel 02 Optimaliseren Netwerk goederenvervoer.

Voor een onderbouwing van het voor 2004 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma Multi- en intermodaal vervoer wordt verwezen naar bijlage 1, onderdeel 19.

Artikel 04.04 Overige uitgaven en ontvangsten

Op dit artikel worden de uitgaven en ontvangsten verantwoord die verband houden met diverse bijdragen aan derden.

Het productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen (Hoofdstuk XII):

• Artikel 19 Bijdrage aan IF

• Artikel 20 Nominaal en onvoorzien

Artikel 04.05 Garanties infrastructuur

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

Artikel 04.07 Regionale mobiliteitsfondsen

Het productartikel regionale mobiliteitsfondsen is gerelateerd aan het beleidsartikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer van Hoofdstuk XII.

Artikel 04.08 Railinfrabeheer

Dit artikel is gerelateerd aan beleidsartikel 06 Netwerk Personenvervoer (Hoofdstuk XII). Door middel van de aan Prorail verstrekte lening worden middelen beschikbaar gesteld om de doelstellingen van RIB uit te voeren. Het betreft hier de zogenaamde schatkistleningen die door het Ministerie van Financiën aan RIB worden verstrekt. De verstrekte schatkistleningen dan wel de daarvoor door V&W afgegeven garanties lopen via de begroting van het Infrastructuurfonds en zijn budgettair neutraal.

b. De budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln)
Beleidsterrein 04 Algemene Uitgaven   RealisatieBegrotingVerschil
200120022003200420042004
Verplichtingen1 333,8720,2100,857,833,324,6
Uitgaven847,1388,4118,863,535,827,7
Product-uitgaven847,1388,4118,863,535,827,7
04.01 Voordelig/Nadelig saldo afgesloten rekeningen0,00,00,00,0mem 
04.02 Bodemsanering10,01,16,81,42,91,5
04.03 Intermodaal vervoer3,92,50,30,96,85,9
04.04 Overige uitgaven0,00,00,00,00,00,0
04.05 Garanties infrastructuur0,00,00,00,0mem 
04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen283,637,981,111,32,2– 9,1
–04.07.01 Rijksbijdrage 37,981,111,32,2– 9,1
–04.07.02 Terugsluis opbrengsten 0,00,00,00,00,0
04.08 Railinfrabeheer549,6346,930,649,923,9– 26,0
Ontvangsten11,5574,1103,7279,723,9– 255,8

Verplichtingen

De hogere verplichtingen betreft hoofdzakelijk de verschuldigde rente over de reeds afgesloten schatkistleningen die door het Ministerie van Financiën aan RIB is verstrekt (zie ook de toelichting bij 04.08).

Uitgaven

04.02 Bodemsanering

De bodemsaneringuitgaven zijn lager uitgevallen dan begroot. Bij RW73-Zuid c.a. bleek een voorziene sanering niet nodig (fietscrossbaan) en in overleg met de gemeente Venlo is besloten het onderzoek betreffende de sportvelden beperkter te houden.

04.03 Intermodaal vervoer

De voorbereidende planprocedures op regionaal niveau duren langer dan voorzien. Het gevolg is een vertraging bij de subsidieverlening voor een terminal in het kader van de Subsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT).

04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen

In 2004 stond, na verwerking van het voordelig saldo 2003 en de toevoeging van de loon en prijsbijstellingstranche 2004, een bedrag van ruim € 23 mln. ter beschikking voor de stortingen van rijkswege in de regionale mobiliteitsfondsen. Voorwaarde voor een rijksbijdrage is dat de betrokken regionale partijen eerst zelf een bijdrage leveren in een daarvoor opgericht mobiliteitsfonds, waarna het rijk die bijdrage verdubbelt tot een bepaald maximum. Binnen het budget van € 23 mln. is in 2004 € 11,3 mln. betaald aan de regio Knooppunt Arnhem–Nijmegen.

04.08 Railinfrabeheer

Door middel van de aan Prorail verstrekte lening worden middelen beschikbaar gesteld om de doelstellingen die betrekking hebben op het onderhoud van het spoor uit te voeren. Het betreft hier de zogenaamde schatkistleningen die door het Ministerie van Financiën aan Prorail/RIB worden verstrekt. De verstrekte schatkistleningen lopen via de begroting van het Infrastructuurfonds en zijn budgettair neutraal.

De uitgaven en ontvangsten hebben betrekking op en door V&W te betalen rente aan Financiën en door V&W ontvangen rente van Prorail.

De verschillen, die overigens budgettair neutraal zijn, worden veroorzaakt doordat in de begroting 2004 nog geen rekening is gehouden met de rentebetalingen én -ontvangsten over de in 2002 afgesloten leningen voor een bedrag van € 16,3 mln. en een in december 2003 verschuldigde én te ontvangen bedrag dat pas in 2004 is verrekend van € 9,7 mln.

Ontvangsten

Betreft met name de ontvangsten inzake de rente van de schatkistbelening van RIB (zie de toelichting bij 04.08) en het voordelig saldo van ca € 228 mln. welke deels gerealiseerd is door de positieve aanbestedingsresultaten.

05 BIJDRAGEN T.L.V. ANDERE BEGROTINGEN VAN HET RIJK

a. Relatie producten en beleid

05.01 Bijdragen ten laste van de begroting van V&W

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord, die ten laste van de begroting van Verkeer en Waterstaat komen. Het productartikel is gerelateerd aan beleidsartikel 19 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds.

05.03 Bijdragen ten laste van de begroting van VROM

Dit artikel bevat incidentele bijdragen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor de uitvoering van projecten en is technisch van aard.

05.04 Bijdragen ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking

Op dit artikel wordt de bijdrage ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) verantwoord. Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

b. De budgettaire gevolgen van uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln)
Beleidsterrein 05   RealisatieBegrotingVerschil
200120022003200420042004
Ontvangsten5 711,56 066,16 631,45 737,45 580,7156,7
05.01 Bijdragen t.l.v. de begroting van V&W3 636,23 789,84 101,64 117,03 969,7147,2
05.03 Bijdragen t.l.v. de begroting van VROM0,00,00,00,00,00,0
05.04 Bijdragen van het Fes2 075,32 276,32 529,81 620,41 611,09,4

DEEL C. DE JAARREKENING

De Verantwoordingsstaat 2004 van het Infrastructuurfonds

Bedragen in EUR1000
    (1)  (2)  (3)=(2)-(1) 
Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie1 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
   VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
  TOTAAL 5 860 6545 807 224 6 265 1956 407 430 404 541600 206
            
01 Droge Infrastructuur 3 669 83768 122 3 771 785190 955 101 948122 833
 01Rijkswegen1 693 5271 710 23467 1223 393 0331 503 089152 2151 699 506– 207 14585 093
 02Railwegen2 864 0651 420 2461 0001 325 7041 530 06431 650– 1 538 361109 81830 650
 03Regionale/Lokale Infrastructuur526 404539 3570430 811738 6327 090– 95 593199 2757 090
            
02 Natte Infrastructuur 944 24394 797 886 559135 955 – 57 68441 158
 01Waterkeren227 322288 28113 210213 602235 0259 372– 13 720– 53 256– 3 838
 02Waterbeheren en vaarwegen577 428655 96281 587886 646651 534126 583309 218– 4 42844 996
            
03 Mega projecten 1 210 76239 717 1 543 31463 515 332 55223 798
 01Westerscheldetunnel4 6254 6250639595180– 3 986– 4 030180
 02Betuweroute0413 97022 807453496 46818 06545382 498– 4 742
 03Hogesnelheidslijn289 819792 16716 910458 8021 040 43945 269168 983248 27228 359
 04Deltaplan Grote Rivieren000000000
 05Anders betalen voor mobiliteit0009700097000
 06Zuiderzeelijn0004 2314 04704 2314 0470
 07Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)0003 6951 76503 6951 7650
            
04 Algemene uitgaven 35 81223 898 63 536279 710 27 724255 812
 01Voordelig/Nadelig saldo van de         
  afgesloten rekeningenMemorieMemorie 00228 13500228 135
 02Bodemsanering3992 93702151 4480– 184– 1 4890
 03Intermodaal vervoer6 7716 77006 1099081 714– 662– 5 8621 714
 04Overige uitgaven/ontvangsten   000000
 05GarantiesMemorieMemorieMemorie000000
 06Prijsbijstelling uit het Fonds         
  Economische Structuurversterking000000000
 07Regionale Mobiliteits fondsen2 2072 207011 32011 32009 1139 1130
 08Rail Infrabeheer23 89823 89823 89840 19749 86049 86016 29925 96225 962
05 Bijdragen ten laste van andere begrotingen van het Rijk 05 580 690 05 737 296 0156 606
 01Bijdragen ten laste van de begroting van V&W003 969 715004 116 93600147 221
 03Bijdragen ten laste van de begroting van VROM000000000
 04Bijdragen ten laste van het Fonds         
  Economische Structuurversterking001 610 975001 620 360009 385

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR1000)

Mij bekend,

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Saldibalans

Saldibalans per 31 december 2004 van het Infrastructuurfonds en de bij die saldibalans behorende toelichting
Activa:  
Begrotingsuitgaven6 265 195 313,78
Extra-comptabele vorderingen54 334 132,75
Deelnemingen0,00
Leningen u/g806 466 895,81
Voorschotten3 245 175 505,09
Tegenrekening leningen o/g806 985 482,90
Tegenrekening openstaande verplichtingen 16 481 126 347,93
Tegenrekening garantieverplichtingen1 304 617 292,67
Sluitrekening met VenW (XII)142 234 595,05
Totaal-activa29 106 135 565,98
Passiva:  
Begrotingsontvangsten6 407 429 908,83
Leningen o/g806 985 482,90
Openstaande verplichtingen16 481 126 347,93
Openstaande garantieverplichtingen1 304 617 292,67
Tegenrekening extra-comptabele vorderingen54 334 132,75
Tegenrekening deelnemingen0,00
Tegenrekening leningen u/g806 466 895,81
Tegenrekening voorschotten3 245 175 505,09
Totaal-passiva29 106 135.565,98

1 Inleiding

Samenstelling

Als een minister meer dan één begroting beheert, in dit geval van Verkeer en Waterstaat (XII) en van het Infrastructuurfonds, moet per begroting een saldibalans worden opgesteld. Daarom zijn twee overzichten opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de in de verplichtingenadministratie van het FAIS vastgelegde gegevensstructuur, waarin voor iedere begroting afzonderlijk een hoofdstuknummer is opgenomen. Posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).

Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de RDB samengesteld.

Uitzonderingen daarop zijn de leningen en de openstaande garantieverplichtingen.

Hoewel deze een onderdeel vormen van de extra-comptabele vorderingen en schulden, respectievelijk de openstaande verplichtingen, worden deze omwille van de inzichtelijkheid, afzonderlijk gepresenteerd.

2 Activa

2.1 Begrotingsuitgaven € 6 265 195 313,78

Grondslag

De begrotingsuitgaven van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de Rekening.

Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening van het fonds welke Rekening als staat bij de financiële verantwoording behoort.

2.2 Extra-comptabele vorderingen € 54 334 132,75

De cijfers

De openstaande aantallen en totaalbedragen van de extra-comptabele vorderingen zijn in tabel 1 gespecificeerd. Daarnaast is een meerjarig perspectief gegeven door de jaren 2002 en 2003 te vermelden.

Tabel 1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x € 1 000)
Openstaand 2004 2003 2002
 aantalbedragaantalbedragaantalbedrag
posten ≤ 1 jaar2 75535 1192 87577 2573 23535 684
posten > 1 jaar2 17519 2153 26018 1054 86519 706
Totaal4 93054 3346 13595 3628 10055 390

Toelichting

De extra-comptabele vorderingen kunnen grotendeels als direct opeisbare vorderingen worden beschouwd. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen of op termijn opeisbare vorderingen, is dit expliciet vermeld.

De hoogte van het bedrag aan vorderingen wordt grotendeels bepaald, doordat bij het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder negentien diensten ressorteren, een groot aantal vorderingen (ruim 4 900) uitstaat met een gezamenlijk bedrag van circa € 53 mln. Daarbij zijn de volgende vorderingen vermeldenswaardig.

Enkele staan er nog open voor de aanleg en het instandhouden van de bestaande infrastructuur van de (hoofd)vaarwegen en havens.

Zo zijn op de Investitions Bank NRW vanaf 2002 vorderingen ontstaan, voor een gezamenlijk bedrag van circa € 4 mln. Dit in het kader van het IRMA programma voor onder andere de projecten Maaswerken, Zuidelijke Lek uiterwaarden, De Vreugde Rijkerwaard, Stuweiland Driel, Oosterbeek, Bakenhof en Klompenwaard, welke naar verwachting alle in 2005 worden afgewikkeld.

Ook zijn in 2004 vorderingen ontstaan op het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (België) voor ruim € 3 mln. als gevolg van het Radarverdrag 1978 waarvan de ontvangst naar verwachting in 2005 zal plaatsvinden.

Daarnaast is een aantal vorderingen ontstaan door diverse schadevaringen op de Westerschelde en als gevolg van het bestrijden van olie- en andere verontreinigingen op zee. Daarbij geldt dat de daaraan verbonden kosten geheel door de veroorzakers, voor zover deze zijn te achterhalen, moeten worden gedragen.

Hierdoor staat een bedrag van circa € 3 mln. open op diverse rederijen welke is ontstaan in de jaren 1994 en later. Deze vorderingen zijn in behandeling bij de Stafdienst Bestuurlijk Juridische Zaken van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat.

Tot slot staat voor een gezamenlijk bedrag van circa € 9 mln. open voor het project Hogesnelheidslijn-Zuid. Zoals een vordering op de Europese Unie van circa € 6 mln. voor het project European Rail Traffic Management System (ERTMS). De afwikkeling wordt in 2005 verwacht.

2.3 Deelnemingen € 0,00

Grondslag

De verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke ondernemingen en nationale instellingen zijn, conform het gestelde in de RDB, tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd.

De cijfers

Tabel 2 geeft de deelnemingen per privaatrechtelijke onderneming of nationale instelling weer.

Tabel 2: Deelnemingen (x € 1 000)
NaamBedrag
N.V. Westerscheldetunnel0,00
Totaal0,00

Toelichting

Ten opzichte van de saldibalans over het jaar 2003 heeft zich een belangrijke wijziging voorgedaan door de overdracht van het aandelenkapitaal van de N.V. Westerscheldetunnel per 15 juni 2004 aan het ministerie van Financiën. Het gaat hierbij om de uitoefening van de aandeelhoudersbevoegdheden die de wet en de statuten aan de Staat toekennen. Het aandelenpakket, zijnde 1 614 169 aandelen, vertegenwoordigde een nominale waarde van circa € 73 mln. waarop voor € 657,3 mln. aan agio is betaald.

2.4 Leningen u/g € 806 466 895,81

Grondslag

De door VenW verstrekte geldleningen (niet zijnde voorschotten) worden afzonderlijk weergegeven. Deze leningen kunnen, gezien het specifieke karakter, zowel als op korte termijn opeisbare vorderingen, als op lange termijn opeisbare vorderingen worden beschouwd.

De cijfers

Tabel 3 geeft de openstaande bedragen van de verstrekte geldleningen per geldnemer weer.

Tabel 3: Leningen u/g (x € 1 000)
NaamBedrag
ProRail806 000
Overige467
Totaal806 467

Toelichting

Tussen het ministerie van Financiën, ProRail en VenW zijn in 2001 en 2002 twee convenanten gesloten ter grootte van € 483 mln. en € 323 mln. voor de financiering van investeringen. Daar het ministerie van Financiën voornemens is tot het afkopen van de bestaande leningen bij banken, is het aantrekken van de benodigde middelen bij derden niet wenselijk.

Zodoende heeft VenW in 2001 een lening ontvangen ter grootte van € 483 mln. die per gelijke datum aan ProRail is verstrekt.

In 2002 is een lening ter grootte van € 323 mln. ontvangen die eveneens per gelijke datum aan ProRail is verstrekt. De convenanten worden geacht te zijn beëindigd als de laatste betaling van rente en aflossing voor de betreffende leningen heeft plaatsgehad.

De aflossing van de lening opgenomen onder de post «overige» verloopt volgens schema.

2.5 Voorschotten € 3 245 175 505,09

Grondslag

De opgenomen voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan. Het gaat met name om subsidies en bijdragen.

De cijfers

Tabel 4 geeft inzage in de aantallen en totaalbedragen van de openstaande voorschotten die in het dienstjaar 2004 en ook in voorgaande jaren zijn verstrekt. Dit is verdeeld in posten die korter dan een jaar openstaan en posten die langer dan een jaar openstaan.

Tabel 4: Voorschotten (bedragen x € 1 000)
Openstaand 2004 2003 2002
 aantalbedragaantalbedragaantalbedrag
posten ≤ 1 jaar175997 4393051 433 3412321 385 327
posten > 1 jaar3602 247 7374051 720 6016982 121 008
Totaal5353 245 1767103 153 9429303 506 335

In tabel 5 wordt informatie verstrekt over de in 2004 afgerekende voorschotten.

Tabel 5: Afgerekende voorschotten (x € 1 000)
Stand per 31 december 20033 153 942
In 2004 vastgelegde voorschotten1 906 874
 5 060 816
  
In 2004 afgerekende voorschotten– 1 815 640
Openstaand per 31 december 20043 245 176

Toelichting

De hoogte van het bedrag aan voorschotten wordt mede bepaald doordat bij het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder negentien diensten ressorteren, een groot aantal voorschotten van geringe omvang uitstaat.

Een groot aantal posten is echter vermeldenswaardig.

Zo is ruim € 1 325 mln. verstrekt aan lagere overheden voor hoofdinfrastructurele voorzieningen in de stad en aansluitingen op het hoofdwegennet, fietsinfrastructuur, en de aanpak van verkeersonveilige situaties en de herinrichting tot 30 km/uurzones.

Daarvan is circa € 1 097 mln. verstrekt aan diverse regionale overheden en organen in het kader van de «gebundelde doeluitkering», in de jaren 2001 tot en met 2004, en voor circa € 10 mln. in het kader van«duurzaam veilig».

Daarnaast is aan diverse gemeentes een gezamenlijk bedrag van circa € 95 mln. verstrekt zoals de gemeente Arnhem (ruim € 41 mln.) voor de projecten Centraal (2e fase) en Nijmegen Spoorzone, de gemeente Den Haag (€ 39 mln.) voor de Tramtunnel Grote Marktstraat en tot slot de gemeentes Sittard-Geleen (circa € 6 mln.), Apeldoorn (€ 4 mln.) en Rotterdam (ruim € 3 mln.) voor diverse projecten.

Ook is aan de Regio Twente, sector Milieu, circa € 31 mln. verstrekt, voor de zogenoemde doorstroomassen Enschede, Almelo en Vossenbelt. De afwikkeling vindt plaats zodra de goedkeurende accountantsverklaringen zijn ontvangen. Voorschotten zijn verstrekt aan de provincie Overijssel (ruim € 17 mln.) voor de N348 en project De Knoop en de provincie Zuid-Holland (circa € 9 mln.) voor de N470.

Het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) ontving € 10 mln. voor de aanleg van de trambaan Amstelveen Westdijk, de stadsregio Rotterdam circa € 43 mln. voor onder andere de metro Nesselande, de TramPlus projecten Schiedam-Vlaardingen, Carnisselande en IJsselmonde en het stadsgewest Haaglanden circa € 10 mln. voor onder andere tramlijn 15 (Rijswijk-Ypenburg).

Voor het project Betuweroute worden per kwartaal voorschotten verstrekt aan ProRail. Per 31 december 2004 stond nog voor een bedrag van circa € 480 mln. open. De afwikkeling vindt in 2005 plaats.

In het kader van «rivierverruimingsmaatregelen» zijn diverse bijdragen verstrekt met een gezamenlijk bedrag van ruim € 152 mln. Zo is aan de gemeente Nijmegen in 2003 circa € 91 mln. verstrekt voor het project De Waalsprong dat naar verwachting in 2015 wordt afgewikkeld en aan ProRail circa € 47 mln. inzake het verlengen van een spoorbrug over de Rijn dat naar verwachting in 2005 wordt afgewikkeld.

Voor investeringen in de aanleg, beheer en onderhoud van rijkswegen zijn voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa € 116 mln.

Zoals aan Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland N.V. circa € 22 mln. voor onder andere het 2e gedeelte Geuzensloot-Abcoude, aan de gemeente Den Haag ruim € 14 mln. voor de Hubertustunnel en aan de gemeente Groningen (in 2003) circa € 14 mln. voor de Zuidelijke ringweg. Dit langlopende project wordt naar verwachting eerst in 2012 afgewikkeld.

In de jaren 2000 tot en met 2003 is aan ProRail een aantal voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa € 14 mln. met betrekking tot diverse werkzaamheden rondom het project Callandtunnel.

In het kader van SWAB is in 2004 aan het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) een gezamenlijk bedrag van ruim € 6 mln. verstrekt, en aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (ANWB) circa € 4 mln. voor onder andere bewegwijzering. Deze voorschotten worden, na ontvangst van een goedkeurende accountantsverklaring, vermoedelijk in 2005 afgewikkeld.

In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren, waarvan de versnelling van de rivierdijkversterkingen een onderdeel vormt, zijn diverse voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 87 mln.

Enkele belangrijke zijn vermeldenswaardig zoals die welke vanaf de jaren 1999 zijn verstrekt aan het hoogheemraadschap De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden voor een gezamenlijk bedrag van circa € 36 mln. ten behoeve van dijkversterkingen voor onder meer de projecten Papendrecht, Sliedrecht-oost, Hardingsveld, Alblasserdam en Nieuwlekkerland. De afwikkeling wordt in 2005 verwacht. Aan het waterschap Friesland is vanaf 1997 voor de versterking van primaire waterkeringen circa € 23 mln. betaald voor het project Terschelling-Harlingen. Dit wordt door vertragingen in het project naar verwachting eerst in 2006 afgewikkeld.

Het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard ontving ruim € 22 mln. voor de locaties Schuwacht-Lekkerkerk, Bergambacht en Lekdijk-west. De afwikkeling vindt vermoedelijk in 2005 plaats.

In het kader van aanleg, verbetering, het beheer en onderhoud van de (hoofd)vaarwegen en havens zijn voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 43 mln. aan voorschotten verstrekt. Noemenswaardig zijn circa € 20 mln. aan de provincie Zeeland welk in 1999 is verstrekt voor natuurcompensatie Westerschelde, circa € 7 mln. aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam voor de exploitatie Slufter, circa € 6 mln. aan de provincie Friesland voor de verruiming van de vaarweg Prinses Margrietkanaal en tot slot ruim € 4 mln. aan SenterNovem ten behoeve van de regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (Subbied).

Voor het project Hogesnelheidslijn-Zuid zijn vanaf 2001 aan derden diverse voorschotten verstrekt voor het verleggen van kabels en leidingen met een gezamenlijk bedrag van circa € 25 mln. Zo zijn aan onder andere de Nederlandse Gasunie (€ 7 mln.), Essent Netwerk Brabant (€ 5 mln.), Brabant Water N.V. (€ 5 mln.) en Nuon Infraservices (€ 2 mln.) gelden verstrekt.

In het kader van het Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR) is een pakket van maatregelen getroffen welke zijn gericht op de verbetering van de bereikbaarheid in het algemeen en de randstad in het bijzonder. Daartoe zijn aan kaderwetgebieden vanaf 2000 subsidies verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa € 576 mln. Deze subsidies worden grotendeels aan openbaar vervoerprojecten besteed en moeten voldoen aan de door de regionale partijen vastgestelde criteria die worden gebruikt bij de prioriteitenstelling. Afwikkeling wordt uiterlijk in 2011 verwacht.

Bij ProRail en de provincie Zuid Holland zijn diverse projecten, zoals opgenomen in het MIT/SNIP-projectenboek, gefinancierd. De in dit kader verstrekte voorschotten, voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 416 mln., moeten nog worden afgerekend in 2005.

Ten behoeve van het project Aslasten cluster II, om de huidige snelheidsbeperkingen in verband met lokaal beperkte draagkracht van de spoorbaan en met name van kunstwerken in bestaande spoorwegen op te heffen, is een voorschot verstrekt van circa € 6 mln. waarvan de afrekening in 2005 zal plaatsvinden.

Voor de verbetering van het milieu imago van het spoorgoederenvervoer zijn subsidies verstrekt van circa € 4 mln. voor de pilot Dolomiet Shuttle, om praktijkervaring op te doen met stille technologieën. Afwikkeling vindt uiterlijk in 2007 plaats.

In het kader van de Subsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT) zijn vanaf 2000 voor een gezamenlijk bedrag van circa € 3 mln. voorschotten verstrekt voor investeringen in de infrastructuur voor het intermodaal vervoer welke naar verwachting in 2006 worden afgewikkeld.

2.6 Tegenrekeningen € 18 592 729 123,50

Grondslag

Voor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt.

Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.

2.7 Sluitrekening met VenW (XII) € 142 234 595,05

Grondslag

Deze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), omdat géén gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.

3 Passiva

3.1 Begrotingsontvangsten € 6 407 429 908,83

Grondslag

De begrotingsontvangsten van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de Rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening van het fonds welke Rekening als staat bij de financiële verantwoording behoort.

3.2 Leningen o/g € 806 985 482,90

Grondslag

Zoals reeds vermeld bij de leningen u/g worden ook de door VenW opgenomen geldleningen afzonderlijk als extra-comptabele schuld weergegeven.

De cijfers

Tabel 6 geeft de openstaande schulden per geldgever weer.

Tabel 6: Leningen o/g (x € 1 000)
NaamBedrag
Ministerie van Financiën806 000
Ministerie van Financiën985
Totaal806 985

Toelichting

Onder deze balanspost is een tweetal leningen bij het ministerie van Financiën opgenomen. Ten eerste zijn, zoals reeds vermeld bij de balanspost Leningen u/g, tussen het ministerie van Financiën, ProRail en VenW in 2001 en 2002 twee convenanten gesloten inzake de financiering van investeringen.

Zodoende is in 2001 een lening opgenomen in vier tranches voor een gezamenlijk bedrag van € 483 mln., in 2002, eveneens in vier tranches, een lening van € 323 mln., tezamen € 806 mln. Dit saldo is conform de saldobevestiging per 31 december 2004 die met een brief van het ministerie van Financiën, d.d. 13 januari 2005, kenmerk FM2005- 30 M, aan dit ministerie kenbaar is gemaakt.

Ten tweede is onder deze balanspost een lening opgenomen waarvan de overeenkomst tussen de projectdirectie Vastgoed van het ministerie van Financiën en VenW is gesloten.

De overeenkomst, getekend in 2002, heeft betrekking op anticiperende grondaankoop voor de verbreding van rijksweg A4 (Dinteloord-Bergen op Zoom). De lening, met een bedrag van circa € 1 mln., wordt in 2012 afgelost.

Het saldo is identiek aan de saldobevestiging per 31 december 2004 die met een brief van het ministerie van Financiën, d.d. 17 februari 2005, kenmerk VG 2005–000 022M, aan dit ministerie kenbaar is gemaakt.

3.3 Openstaande verplichtingen € 16 481 126 347,93

Grondslag

Het saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december 2004 is opgebouwd uit de in het jaar 2004 aangegane verplichtingen, en ook de in voorgaande jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, die niet tot een kaseffect in het dienstjaar 2004 hebben geleid.

Opgemerkt wordt dat onder deze verplichtingen, voor het directoraat-generaal Personenvervoer, onder meer een overeenkomst is opgenomen die een financieringskarakter kent. Het betreft een verplichting van de Staat der Nederlanden aan ProRail voor een totaalbedrag (inclusief rentebestanddeel) van circa € 132 mln. voor het versneld uitvoeren van infrastructuurprojecten in de periode 1991 tot en met 1993.

Deze lening met een oorspronkelijke grootte van € 245 mln. wordt vanaf 1994 op annuïteitenbasis in 15 jaarlijkse termijnen afgelost. De restschuld per 31 december 2004 bedraagt (exclusief rentebestanddeel) circa € 90 mln.

De cijfers

In tabel 7 wordt de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen weergegeven.

Tabel 7: Openstaande verplichtingen (x € 1 000)
Stand per 31 december 200317 103 817
Aangegaan in 20046 776 428
 23 880 245
  
Tot betaling gekomen in 2004– 6 265 195
Negatieve bijstellingen op verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren– 1 133 924
Openstaand per 31 december 200416 481 126

3.4 Openstaande garantieverplichtingen € 1 304 617 292,67

Grondslag

In die gevallen waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning van op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie garanties aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter zich, zijn deze in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde zaken worden gefinancierd.

Toelichting

Een wijziging in de garantieverplichtingen ten opzichte van het jaar 2003 is vermeldenswaardig en betreft een gesloten convenant tussen het ministerie van Financiën en VenW. Dit convenant behelst dat, ingeval ProRail niet voldoet aan haar verplichtingen, voortvloeiend uit een overeenkomst van geldlening bij het ministerie van Financiën, VenW garant staat. Doordat de geldlening, groot € 122 mln., inmiddels door ProRail in twee tranches van € 31 mln. en € 91 mln. is opgenomen loopt VenW risico over eerstgenoemd bedrag.

Het saldo van de garantieverplichtingen per 31 december 2004 heeft betrekking op circa 30 toezeggingen, waarvan de grootte varieert van € 0,1 mln. tot met € 522 mln.

De te betalen rente op deze toezeggingen varieert van 3% tot circa 7%.

De cijfers

Tabel 8 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, op grond van de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 2004.

Tabel 8: Garantieverplichtingen (x € 1 000)
Stand per 31 december 20031 229 987
Nieuw verstrekt in 2004122 000
 1 351 987
Afname van het risico in 2004– 47 370
Openstaand per 31 december 20041 304 617

3.5 Tegenrekeningen € 4 105 976 533,65

Grondslag

Voor de extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt, zoals de tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen, leningen u/g en voorschotten. Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.

BIJLAGE 1

Projectoverzichten (bedragen in EUR mln.)

1. Verkenningenprogramma

2. Planstudieprogramma Rijkswegen (artikel 01.01.01 en 01.01.02)

3. Realisatieprogramma Aanleg Rijkswegen (artikel 01.01.02)

4. Planstudieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.01)

5. Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.02)

6. Planstudieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.01)

7. Realisatieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.02)

8. Planstudieprogramma Regionale/Lokale Infrastructuur (artikel 01.03.01)

9. Planstudieprogramma Regionale/Lokale Infrastructuur < € 225 mln. (artikel 01.03.01)

10. Realisatieprogramma Regionale/Lokale Infrastructuur (artikel 01.03.02)

11. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (artikel 01.03.03)

12. Realisatieprogramma Waterkeren (artikel 02.01.02)

13. Realisatieprogramma Ruimte voor de Rivier (artikel 02.01.05)

14. Realisatieprogramma Maaswerken (artikel 02.01.06)

15. Planstudieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.01)

16. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.02)

17. Realisatieprogramma Betuweroute (artikel 03.02)

18. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (artikel 03.03)

19. Realisatieprogramma Multi- en intermodaal vervoer (artikel 04.03)

1. Verkenningenprogramma
LokatieIndicatie Gereed
 ModaliteitVerantwoordelijkBegrotingRealisatie
   20042004
Zuid-Holland    
Vervolgfase van de Railservice centra    
Waalhaven en MaasvlakteRail goederenV&W20031
Brabant, Zeeland, Limburg    
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuariumWaterkeren/V&W20042004
 waterbeheren   
Overig    
Ondergrondse Stedelijke distributieIntermodaalV&W20042

Toelichting afwijkingen in de planning

1 Verkenning is nog niet gestart, omdat nog geen behoefte aan capaciteitsuitbreiding is gebleken.

2 Project is op 1 januari 2004 gestopt; geen politieke prioriteit meer.

2. Planstudie Rijkswegen (artikel 01.01.01 en 01.01.02)
   Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatie
  20042004
CATEGORIE 1:  
Voor tracébesluit cq projectbeslissing nog te nemen (IF 01.01.01)  
A15Maasvlakte – Vaanpleintb20061
N61Hoek – Schoondijketb20052
N50Ramspol – Enstntn
A12Utrecht – Maarsbergen en Veenendaal-Edewabwab
A50Ewijk – Valburg – Grijsoordtntn
A1/A6/A9 CRAAG benutting, incl. Brug bij Muideni.s.m. Benutt. A9 Badhoevedorp – Velsenwab/prwab3
A9Badhoevedorp – Velsen Benutting; i.s.m. A1 CRAAG benuttingwab/prwab/pr
N34Omleiding Ommen, in combinatie met N35 (zie hierna)tb20054
N9Koedijk – de Stolpentbtb
A2Oudenrijn – Deiltb20055
A12Benutting Den Haag – Goudawab/pr20056
A12Utrecht West (benutting) i.s.m. Woerden Goudawab/prwab/pr
A12Woerden – Gouda, onderdeel van A12 Utrecht West benuttingwab20057
N11Leiden – Alphen a/d Rijntn20058
Na tracébesluit cq projectbeslissing genomen (IF 01.01.02)  
A2Tangenten Eindhovenprpr
A4Dinteloord – Bergen op Zoom, onderdeel Omlegging Halsterenpr20059
N35Zwolle – Almelo in combinatie met N34prpr
N57Veersedam – Middelburgprpr
CATEGORIE 2:Voor tracébesluit cq projectbeslissing nog te nemenArtikelonderdeel 01.01.01  
A12Maarsbergen – Veenendaaltb200610
A1Eemnes – Barneveldtntn
A1Barneveld – Deventertntn
A1Deventer – Hengelotntn
A2Holendrecht – Oudenrijntntn
A2Oudenrijn – Deiltb20055
A2Den Bosch – Eindhovenwab/prtn/wab/pr
A2Leenderheide – Budeltn200511
A2Grathem – Urmondtntn
A2/76Urmond – Kerensheide – Hoensbroektbtb
A4De Hoek – Prins Clauspleintntn
A15Maasvlakte – Vaanpleintb20061

Legenda:

sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluit

tn trajectnota of projectnotapr procedures rond

ot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdracht

Toelichting afwijking in de planning

1 Planning verschuift a.g.v. nieuwe afweging van varianten.

2 Het TB wordt in februari 2005 verwacht. Voor uitwerking (O)TB was extra communicatie en aanvullend archeologisch onderzoek nodig.

3 Vanwege de RvSt-uitspraak inzake de luchtproblematiek zullen de procedures in 2005 zijn afgerond i.p.v. 2004.

4 Planning is verschoven agv gewijzigde kostenraming en scope.

5 Standpunt vergde meer tijd waardoor TB in 2005 wordt verwacht.

6 Vanwege de RvSt-uitspraak inzake de luchtproblematiek zullen de procedures in 2005 zijn afgerond i.p.v. 2004.

7 Vanwege de RvSt-uitspraak inzake de luchtproblematiek zullen de procedures in 2005 zijn afgerond i.p.v. 2004.

8 Later gestart i.v.m. procedurele toets en aanbesteding.

9 Vanwege de noodzakelijke onteigeningsprocedures en verdere uitwerking van het ontwerp verschuift mijlpaal pr naar 2005.

10 Vanwege lagere prioriteit zijn de werkzaamheden aan het TB nog niet gestart.

11 TN wordt in 2005 verwacht omdat meer prioriteit is gegeven aan studie in het kader van de Spoedwet Wegverbreding.

3. Realisatieprogramma Aanleg Rijkswegen (artikel 01.01.02)
Project uitgaven 2004 in EUR mln. Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatie
     20042004
 Stadsgewest Amsterdam     
5Verlengde Westrandweg4911– 38a20032003
 Stadsgewest Rotterdam     
15Aansluiting Vondelingenplaat21221 200420051
15Europaweg (Dintelhavenbrug; Calandtunnel en     
 3 aansluitingen)7365– 8 200420052
 Stadsgewest Den Haag     
14Wassenaar-Leidschendam (verlengde Landscheidingsweg incl. aansluiting Hubertusviaduct5027– 23b20072007
 Stadsgewest Utrecht     
2Holendrecht-Oudenrijn235330c20122012
2Knpt. Oudenrijn (rw12)-Knpt. Everdingen (rw27),     
 incl. 2e brug o/d Lek bij Vianen en verzorgingsplaats:     
 asw 2x3/2 wordt 2x4/396– 3 200420053
 Corridor Randstad-Midden-Zuid-Duitsland     
15Reconstructie asl. bij H-Giessendam en Sliedrecht163317d20062006
 Overig Hoofdwegennet     
11Alphen a.d. Rijn – Bodegraven, PPS constructie110 20042004
30Rw12-Postweg (omlegging Ede) asw 2x22120– 1 20042004
31Leeuwarden-Drachten154– 11e 20085
37Hoogeveen-Holsloot-Emmen (rw34)-Duitse grens:     
 aw 2x2/asw 2x2192– 17f200520074
50Eindhoven-Oss asw 2x23129– 2 20052005
 Dynamisch verkeersmanagement7877– 1   
Kleine projecten21287   
Planstudieprojecten na tracébesluit218118– 100g  
Planstudieprojecten voor tracébesluit7137– 34h  
Rw 59 Rosmalen – Geffen, PPS13141   
Rijksbijdrage aan BOR-projecten NH en ZH51813i  
       
Aflossing tunnels47492   
Directe Uitvoeringsuitgaven236233– 3   
Totaal Realisatieprogramma1 017848– 169  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a Het betreft hier budgetoverschot dat is teruggeboekt naar het Craagproject (toegelicht in de begroting 2005).

b Dit betreft een verschuiving van de oplevering van het rijksdeel naar medio 2005 en aanpassing kasprognoses.

c In 2004 heeft de volledige betaling van de afkoopsom aan de gemeente Utrecht met betrekking tot de geluidsscherm NRU-spoorlijn plaatsgevonden.

d Het betreft hier een aanpassing aan uitvoeringsplanning; tevens verhoging taakstellend projectbudget (toegelicht in begroting 2005).

e In de begroting van het MIT-project was aanvankelijk geen rekening gehouden met het kasritme van de PPS-overeenkomst. Het project is volop in uitvoering. De realisatie van de financiën blijft achter t.o.v. de begrotingscijfers waarin nog geen rekening was gehouden met de vertraagde aanbesteding van de PPS-overeenkomst, maar ligt in lijn met de actuele planning.

f Het betreft een verschuiving van opleveringsplanning naar 2007 vanwege o.a. planologische inpassing.

g Het betreft in hoofdzaak de vertraging van een groot aantal Spoedwetprojecten in verband met de RvSt-uitspraak inzake de luchtproblematiek.

h Het betreft in hoofdzaak de vertraging van het Craagproject in verband met de RvSt-uitspraak inzake de luchtproblematiek.

i Ten behoeve van de voorbereiding Westrandweg zijn gronden aangekocht.

Afwijkingen in de planning

1 Door vertraging komt de aansluiting op rw15 in april 2005 gereed; gedeelten van het project zijn in 2004 opgeleverd.

2 De Thomassentunnel is in september 2004 voor het verkeer opengesteld; de laatste onderdelen van het project volgen in 2005 (Stenenbaakplein; aansluiting D'arcyweg).

3 De 2e Lekbrug is in september 2004 opengesteld; oplevering van het totale project vindt plaats begin 2005.

4 Verschuiving opleveringsplanning naar 2007 vanwege o.a. planologische inpassing.

5 In het MIT2004 is de oplevering afhankelijk gesteld van de uitkomsten van de PPS-aanbestedingsprocedure. de gunning van het PPS-contract heeft inmiddels in december 2003 plaatsgevonden. Op basis van de huidige voortgang is de geplande oplevering in 2008. Het contract voorziet tevens in 15 jaar beheer en onderhoud.

4. Planstudie-programma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.01)
   Gereed
ProjectOmschrijvingBegroting 2004Realisatie 2004
Grote stations:  
 –Den Haagprpr
 –Bredapb/prpb/pr
 –OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX)prpr

Legenda:

sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluit

tn trajectnota of projectnotapr procedures rond

ot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdracht

5. Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.02)
Project uitgaven 2004 in EUR mln. Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatie
     20042004
 A'dam – Den Haag – R'dam – Dordrecht     
1 011R'dam Zuid-Dordrecht:4/6-sporig1210– 2 19971997
 R'dam/Den Haag – Utrecht     
2 061Woerden-Harmelen: 4-sporig fase 23327– 6a20052005
 A'dam – Utrecht – Maastricht/Heerlen     
3 012Integrale spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht9017787b200720061
3 033Liempde-Eindhoven: 4-sporig51– 4c2002nazorg2
 Aanpassingen Houten Castellum110 2001/20032001/2003
 Vleuten-Geldermalsen 4/6 sp. incl. Randstadspoor2514– 11d2007 e.v.2005 e.v.3
 A'dam/Schiphol – Den Helder/Hoorn     
4 040Hemboog693e20032003
4 045Uitgeest de Kleis (Regionet 1e fase)770 200420054
 Utrecht – Arnhem – Zevenaar     
6 011Arnhem 4e peron01313fna 20082007/20105
 Stations en stationsaanpassingen     
9 110A'dam CS spoor 10/157125g20042004
 Transfercapaciteit Amsterdam CS000 20072007
 Den Haag emplacement20– 2h20062006
 Kleine stations107– 3idiversdivers
 Overige lijndelen     
9 520Flevolijn Gooiboog64– 2 20032003
9 550Groningen – Sauwerd42– 2 20032003
 Hanzelijn83– 5jna 20082012/20136
 Overige projecten enz.     
9 910AKI-plan en veiligheidsknelpunten32118kdiversdivers
9 930Nazorg gereedgekomen lijnen/halten62– 4l divers
9 950Kleine projecten2 – 2mdiversdivers
9 971Nootdorpboog12164n20052005
 Benutting     
9 982Stationsstallingen (kwaliteit)000 diversdivers
9 981Geluid (emplacementen en innov. ontwikkeling)167– 9odiversdivers
 BB21(ontw. Bev21, VPT+, 25KV, ontw +     
 implement. GSM-R)23241 diversdivers
 Voorbereidingsuitgaven Planstudie – Verk.progr.     
 Diverse studies/onderzoek     
 Afdekking risico's spoorprogramma's226 – 226p  
 Bruto/netto boeking01515  
 BTW 6868  
Totaal realisatieprogramma *504440– 64  

* Bovenstaand zijn de uitgaven van de projecten 2004, verminderd met de verrekeningen van de voorschotten 2003.

Toelichting

Financiële afwijkingen

a Als gevolg van het verschuiven van een buitendienststelling (noodzakelijke beschikbaarheid van de infrastructuur en te grote risico's betreffende de indienststelling van de nieuwe elektronische beveiliging) is het project opnieuw ingepland en is de verwachte kasstroom vertraagd.

b Als gevolg van het niet opdoen van risico's (zie toelichting 1) kan de oude realisatieprognose gehaald worden en is de spanning op de begroting weggewerkt. Dit heeft geresulteerd in hogere uitgaven.

c Door de vertraging van de inpassingmaatregelen vallen de kosten lager uit.

d De vertraging van het deelproject Vleuten – Amsterdam Rijnkanaal (zie toelichting 3) heeft tot gevolg gehad dat de verwachte kasstroom is vertraagd.

e De hogere uitgaven zijn veroorzaakt door de afrekening 4e kwartaal 2003, betaald in februari 2004.

f Afgifte beschikking Amsterdamseweg was niet gepland maar is uiteindelijk wel in 2004 afgegeven. De door de gemeente voorgefinancierde kosten konden zodoende alsnog in 2004 terugbetaald worden.

g Er heeft een versnelling van de werkzaamheden plaatsgevonden met als gevolg een half jaar eerdere in dienststelling.

h De planstudie heeft ruim een half jaar langer geduurd dan voorzien vanwege de complexiteit van het ontwerp en overleg t.b.v. beschikbaarheid treinvrije perioden. Hierdoor is de beschikkingsaanvraag later ingediend en de realisatiefase later gestart.

i De in 2004 voorziene uitgaven voor Station Ypenburg zijn niet gerealiseerd i.v.m. het later afgeven van de beschikking, Tilburg Reeshof en Almere Oostvaarders zijn goedkoper uitgevallen.

j De onderhandelingen tijdens minnelijke grondverwerving duren langer dan voorzien, .

k Door financiële problematiek binnen het IF zou deze post voorgefinancierd worden uit FENS. Door onderuitputting IF-breed bleek dit niet nodig.

l Er is sprake geweest van meevallende kosten (projectbudget is verlaagd) en werkzaamheden verlopen wat trager dan vooraf ingeschat.

m De planstudie knelpunt Baarn duurde in verband met besluitvorming gemeente over inpassingmaatregelen langer dan voorzien, derhalve geen uitgaven in 2004.

n De werkzaamheden verliepen sneller dan vooraf ingeschat.

o Er is vertraging ontstaan door problemen bij verkrijgen van zowel bouw- als milieuvergunningen.

p De Risicoreserve grote projecten wordt, indien nodig, overgeboekt naar Betuweroute en HSL.

Afwijkingen in de planning

1 De projectplanning ging uit van een indienststelling van 2006 maar vanwege de toen voorziene risico's was de indienststelling vastgesteld op 2007. Deze risico's, met name van diverse te doorlopen planologische procedures en procedures voor kabels en leidingen, hebben zich niet voorgedaan en om die reden is de indienststelling nu voorzien in 2006.

2 De inpassingmaatregelen (met name de geluidsmaatregelen) vergen meer tijd dan voorzien.

3 Bij het deelproject Vleuten – Amsterdam Rijnkanaal verloopt de realisatiefase trager dan voorzien. Met name de aanbestedingsprocedure van de onderbouw duurde langer waardoor de 1e termijnen over de jaargrens zijn geschoven.

4 Er is een vertraging van enkele maanden ontstaan door een archeologische vondst, milieutechnische problemen en vertraging in conditionerende werkzaamheden. De indienststelling is nu gepland in april 2005.

5 Afgifte beschikking Amsterdamseweg was niet gepland maar is uiteindelijk wel in 2004 afgegeven. De door de gemeente voorgefinancierde kosten konden zodoende alsnog in 2004 terugbetaald worden.

6 De onderhandelingen tijdens minnelijke grondverwerving duren langer dan voorzien.

6. Planstudieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.01)
 Gereed
OmschrijvingBegroting 2004Realisatie 2004
Sloelijn, electr. + ged. Verleggingtb/pr/outb/pr/ou1
Roosendaal-Antwerpenot/tbot/tb2

Legenda:

sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluit

tn trajectnota of projectnotapr procedures rond

ot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdracht

Toelichting

1 In 2004 is gestart met de realisatie van de nieuwe Sloelijn.

2 Als gevolg van de herprioriteringen uit het Hoofdlijnenakkoord is dit project getemporiseerd. Vooralsnog blijft dit project in het planstudieprogramma.

7. Realisatieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.02)
 uitgaven 2004 in EUR mln.Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatie
    20042004
Aslasten cluster II86– 2a20092009
PAGE risico reductie41– 3bdiversdivers
Pilot fluistertrein20– 2c20062006
Spoorontsluiting NW Hoek Maasvlakte10– 1d20072007
Totaal realisatieprogramma157– 8   
BTW000   
Ruimte voor planstudies130– 13   
Totaal budget 01.02.02287– 21  

Toelichting

Financiële toelichting

a De werkzaamheden aan de brug Eefde en Haarlem hebben langer geduurd dan gepland. Als gevolg hiervan zijn niet alle werkzaamheden gerealiseerd.

b Als gevolg van een lager bedrag aan meerwerk, zijn de uitgaven achter gebleven t.o.v. de raming.

c De realisaties zijn lager uitgevallen omdat de ombouw van de serie fluistertreinen later gereed was dan gepland.

d Er is een vertraging ontstaan doordat de toekomstvastheid (aanleg Tweede Maasvlakte) beter geborgd moest worden, hierdoor is de engineering verlaat gestart.

8. Planstudieprogramma regional/lokale infrastructuur > €112, 5 mln/€ 225 mln (artikel 01.03.01)
  Gereed
Omschrijving Begroting 2004Realisatie 2004
Stadsregio Amsterdam (ROA)   
N201 (Uithoorn – Aalsmeer)OWNpr uotb1
Stadsregio Amsterdam/provincie Noord-Holland   
Zuid-Tangent fase 2 (West/Oosttracé)OVpr uotb2
SRR, Haaglanden, Prov. Zuid Holland   
RandstadRail fase 2 (ZoRo-rail)OVtbtb
Overig Nederland   
Nijmegen, doortrekking A73OWNpr3
Heerhugowaard-Alkmaar, HAL deel b (VINEX)OWNpr4

Legenda:

sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluit

tn trajectnota of projectnotapr procedures rond

ot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdracht

Toelichting

Afwijkingen in de planning

1 In augustus 2004 heeft de Minister Beslismoment 3 genomen over het project. De openstaande punten van Beslismoment 3 worden nu ingevuld. Het betreft de aansluiting Fokkerweg/A9, de aansluitingen N201 met de A4 en de MER-procedure in de provincie Utrecht. Tevens is een aanvraag ingediend m.b.t. het aansluitingenbeleid op de hoofdinfrastructuur. Deze aanvraag is een aanpassing in de scope die in maart 2003 al is goedgekeurd door de Minister. In de komende tijd zullen de mijlpalen cq kasritmes bepaald worden voor het project. Dit geheel moet resulteren in de afgifte van de Beschikking, naar inschatting begin 2006.

2 Provincie en ROA hadden bezwaar gemaakt tegen het niet nemen van een projectbesluit door de Minister, eind 2003 en hebben beroep aangetekend tegen de beslissing op hun bezwaar, waarna V&W heeft aangegeven hun bezwaar niet ontvankelijk te verklaren. Dit alles heeft geresulteerd in de toezegging van V&W dat opnieuw een versoberd plan kan worden ingediend, dat dan nogmaals op zijn merites zal worden beoordeeld. Daarnaast is veel tijd besteed aan het organiseren van een aantal maatregelen voor de Zuidtangent op de A9.

3 Na grondig onderzoek en uitgebreid regionaal overleg heeft de provincie ervoor gekozen niet meer in te zetten op de doortrekking van de A73. Ingezet wordt op de verbreding van de A50 en de nieuwe stadsbrug voor Nijmegen en op wat langere termijn op doortrekking A15. In bestuurlijk overleg met Landsdeel Oost heeft de Minister aangegeven dat in het voorjaar 2005 verder kan worden gepraat over een mogelijke extra bijdrage voor de Stadsbrug.

4 De projectkosten zijn nogmaals beoordeeld. Geconcludeerd is dat dit project niet langer meer in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit het MIT en uit de planstudietabel van het MIT kan worden verwijderd.

9. Planstudieprogramma regional/lokale infrastructuur <€112,5/€ 225 mln (artikel 01.03.01)
  Gereed
Omschrijving Begroting 2004Realisatie 2004
Stadsregio Amsterdam (ROA)   
Tram IJburg 2e fase (VINEX-Act)OVpr
Uithoorn-Aalsmeer 4e faseOVpr
Stadsregio Rotterdam (SSR)   
Hoek van Holland StrandlijnOVtb
Haaglanden   
HOV Leidschenveen/Y'burg/Delft lijn 19 (VINEX/VINEX-Act)OVpr
Fietsontsluiting Leidschenveen (VINEX-act)Fietspr
Stadsregio Utrecht (BRU)   
Zuidertunnel Stationsgebied UtrechtOWNot tb pr
Transferia regio Utrecht fase 1OWNtb
Overig Nederland   
Ontsluiting Delftlanden/Rietlanden Emmen (VINEX/Act)OWNpr
Verbinding Groningen/CS-ZernikeOVot tb
Groningen busstationOVot tb
Regio Rail Knooppunt Arnhem – NijmegenOVpr
OV-verbinding Nijmegen – WaalsprongOVsn
OV Vathorst – Amersfoort CS (VINEX-act)OVtb pr
Amersfoort, CSG, 2e faseOWNtb pr
Zevenhuizen, omlegging N219OWNpr
Alphen a/d Rijn – Bodegraven verbreding N207OWNpr
Gouda, Zuid-Westelijke randwegOWNpr
Westland/Hoek van Holland (2e ontsluitingsweg)OWNpr
Den Bosch Zuid-WesttangentOWNpr uo
Tilburg NoordwesttangentOWNot tb
Light Rail LimburgOVpr uo

Legenda:

sn startnotitie of studieplantb tracébesluit/projectbesluit

tn trajectnota of projectnotapr procedures rond

ot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdracht

Toelichting

Per 1 januari 2004 zijn deze projecten gedecentraliseerd.

10. Realisatieprogramma Reg./Lokale Infrastructuur (artikel 01.03.02), projecten >= EUR 225 mln
 uitgaven 2004 in EUR mln.Gereed
OmschrijvingModaliteitBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatie
     20042004
ROA (deels ook provincie NH)      
Noord-Zuidlijn Noord-WTCOV58591 20112010/2011
SRR      
Beneluxmetro (VINEX)OV3922– 17a20022002
SRR/HGL/Provincie Zuid Holland      
RandstadRail. 1e faseOV16215199b20102006/2008
Diversen      
Catergorie projecten > € 11,4 mln. en < € 225 mln. 04444c  
«Experimenteerfonds» 50– 5d  
Directe uitvoeringsuitgaven 110   
BTW 033   
Totaal realisatieprogramma 120344224  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a De eindafrekening wordt doorgeschoven naar 2005.

b De aanleg van RandstadRail gaat zeer voortvarend en de ingediende declaraties houden daar gelijke tred mee, zodat op basis van bereikte mijlpalen en bijhorende schouwrapporten fors meer gerealiseerd is dan het oorspronkelijke budget.

c Het betreft hier de betalingen over de laatste maanden van 2003 van per 1 januari 2004 aan provincies en kaderwetgebieden gedecentraliseerde projecten.

d Het begrootte budget van € 5 mln. is gebruikt voor RandstadRail.

11. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (artikel 01.03.03)
 uitgaven 2004 in EUR mln.
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschil
Duurzaam Veilig   
Duurzaam Veilig fase 1077a
Duurzaam Veilig fase 2200– 20a
Totaal budget207– 13

Toelichting

Financiële afwijkingen

a Het begrootte bedrag was bestemd voor Duurzaam Veilig fase 2. Dit programma is een jaar uitgesteld. Om die reden is de Interim regeling Duurzaam Veilig met een jaar verlengd. Het budget (€ 20.6 mln.) is derhalve volledig overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Uit de onderuitputting van voorgaande jaren is in 2004 € 7 mln. betaald aan de lopende projecten bij de Provincie Zeeland, diverse gemeenten en waterschappen ten behoeve van het Demo project West Zeeuwsch Vlaanderen. Dit laatste project i.h.k.v. Duurzaam Veilig fase 1 loopt nog door t/m 2006.

12. Realisatieprogramma Waterkeren (artikel 02.01.02)
 uitgaven 2004 in EUR mln.Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegrotingRealisatie
    20042004
Deltaplan Grote Rivieren29312   
      
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming     
Doorlatendmaken aanbrug spoorbrug Oosterbeek121 20042004
Nadere uitwerking rivierengebied (NURG) Aankoop     
en inrichting71– 6a2 0152 015
Kosten overige no regret253   
      
Dijkversterking Flevoland     
Verhoging dijken Markermeer en IJsselmeer1715– 2 20072007
      
Herstel Steenbekledingen     
Herstel Steenbekledingen Noordoostpolder1915– 4 20072007
en Flevoland     
Steenbekledingen overig25283 20152015
      
Kleine projecten75– 2  
Totaal realisatie-programma107102– 5  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a In 2003 was gepland geen overdracht te doen, uiteindelijk is dit wel gebeurd, waardoor in 2004 geen overdracht naar LNV heef plaatsgevonden.

13. Realisatieprogramma Ruimte voor de rivier (artikel 02.01.05)
Project:uitgaven 2004 in EUR mln.
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschil
Uitvoering PKB en lopende projecten01313a
*Hondbroekse Pleij   
Planstudie   
Projectbureau12120
planstudie lopende projecten044b
Waarvan:   
Totaal Ruimte voor de Rivier122917

Toelichting

Financiële afwijkingen

a Dit betreft grondaankoop voor dit project waarvoor in 2003 het besluit is genomen; bij Voorjaarsnota 2004 is hiervoor budget uit latere jaren in 2004 toegevoegd.

b Vooruitlopend op de PKB zijn reeds een aantal lopende planstudieprojecten uitgevoerd. De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de Dijkteruglegging Lent.

14. Realisatieprogramma Maaswerken (artikel 02.01.06)
Project:uitgaven 2004 in EUR mln.Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2004Realisatie 2004
Maaswerken     
Zandmaas4312– 32a20152015
Grensmaas440 20222022
Totaal Maaswerken4716– 31  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat er bij het onderdeel Zandmaas vertraging is opgetreden in de grondaankopen en de aanleg van de kades. Daarnaast zijn de kosten voor archeologisch onderzoek lager uitgevallen. Voorts is bij het retentiegebied Lateraal West vertraging opgetreden.

15. Planstudieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.01)
 Gereed
OmschrijvingBegroting 2004Realisatie 2004
Waterbeheren  
Speciedepot Maasdaltbpb>20061
Vaarwegen  
Fries Groningse kanalen  
Vaarweg Lemmer-Delfzijl (planstudiedeel)uouo2
Rijn en rijntakken  
Bovenloop IJsseltn/pbtn2
Twentekanaal, planstudiedeelpb2
Amsterdam Rijnkanaal en Noordzeekanaal  
Lekkanaal/3e Kolk Beatrixsluistb3
Maas, Maaskanalen en Midden-Limburgse kanalen en  
Noord-Brabantse kanalen  
Zuid-Willemsvaart, gedeelte Maas Berlicum/Den Dungen +  
afbouw gedeelte Den Dungen- Vegheltb20054

Legenda:

sn startnotitie of studieplantb/pb tracébesluit/projectbesluit

tn trajectnota of projectnotapr procedures rond

ot ontwerp tracebesluit/projectbesluituo beschikking/uitvoeringsopdracht

Toelichting

Afwijkingen in de planning

1 Het depot Maasdal heeft voor 2010 geen urgentie, echter vanwege een juridische uitspraak dient er toch voor 2010 grond aangekocht te worden.

2 De studie wordt afgerond met een projectnota. Het besluit wordt echter nog niet genomen, omdat realisatiemiddelen naar achter zijn geschoven.

3 De projectnota is gereed en discussie loopt over welke variant gekozen moet worden. Het besluit wordt echter nog niet genomen, omdat realisatiemiddelen naar achter zijn geschoven.

4 Er is overleg met regio gaande en op basis daarvan zal in 2005 tracé besluit genomen kunnen worden.

16. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.02 en 02.02.07)
Project:uitgaven 2004 in EUR mln. Programma gereed
OmschrijvingBegr.RealisatieVerschilBegrRealis.
    20042004
Waterbeheren (inclusief DUU's)7810931  
IJsselmeergebied     
Inrichting IJsselmonding1– 1 200420051
Integrale Inrichting Veluwe Randmeer41– 3a201020112
Natte natuurprojecten IJsselmeergebied43– 1b200420053
Delta     
Haringvliet de Kier1– 1c200520084
Depot Hollandsdiep71– 6d20072007
Depot Koegorspolder41– 3e200720055
Doorlaatmiddel Veerse Meer781 20042004
Maas, Maaskanalen en Midden-Limburgse en Noord Brabantse kanalen     
Vispassages Grave en Borgharen21– 1f200520066
Project wateroverlast     
Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden112514g20052005
Gemaal Gouda143g20042004
Overig     
Grootschalige verwerkingsproef baggerspecie51– 4d20082008
Stimuleringsregeling hergebruik baggerspecie (SVB)3– 3h  
Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)105– 5h  
Sanering waterbodems (t/m 2010)1813– 5i  
Depot Maasdal grondaankoop055j  
Vispassages Nederrijn (Amerongen Hagestein)055k  
Slufter bergingscapaciteit03030l  
klein projecten waterbeheren033k  
Vaarwegen (exclusief DUU's)10248– 54  
Fries Groningse kanalen     
Vaarweg Lemmer Delfzijl (incl. spoorbrug Grou)275g200620057 
IJsselmeergebied     
Vaarroute Ketelmeer (excl. EU bijdrage)41– 3m200420068 
Verbeteren vaargeul IJsselmeer A'dam-Lemmer110 20102010  
Rijn en Rijntakken     
Twenthekanalen, verruiming + zijkanalen; excl.     
kunstwerken en planstudiedeel173– 14n200720089 
A'dam Rijnkanaal & Noordzeekanaal     
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde/uitbr. ligplaatsen101– 9o2004200710
Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden147– 7p2004200511
Delta     
Verdrag verdieping Westerschelde, incl. natuurherstel2214– 8q20062006 
Maas, Maaskanalen en Midden-Limburgse en     
Noord Brabantse Kanalen     
Z-Willemsvaart; renovatie middendeel kl. II156– 9r20082008  
2e Sluis Lith21– 1 20022002  
Maasroute, modernisering fase 1, brugverhogingen     
Roosteren en Echt3– 3s2006200712
Maasroute, modernisering fase 1 Voorhavens/wachtpl.4– 4t2004200513
Overig     
Walradarsystemen (t/m 2010)220   
Subsidieregeling Vaarwegaansluitingen (SBV)63– 3h  
Naviduct Enkhuizen011k  
Projecten < 10 mln.011   
Totaal180157– 23   
Directe uitvoeringsuitgaven Vaarwegen15227   
landelijk instrumentenbestand (LIB)022u  
Totaal realisatieprogramma195181– 14  
Nationaal bestuursakkoord water10 – 10  
Totaal 02.02.02 en 02.02.07205181– 24  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a Het project is vertraagd als gevolg van vertraging in de aankopen van percelen en verdieping van de randmeren.

b Als gevolg van een kleine vertraging in de uitvoering , schuift de opleverdatum door naar 2005.

c De besluitvorming is vertraagd door bestuurlijk overleg, maar eind 2004 is er wel projectbesluit genomen.

d Kasvertraging door een verschuiving in de uitvoeringsplanning, opleverdatum is ongewijzigd.

e Het project wordt beëindigd en juridische afhandeling wordt in 2005 verwacht in plaats van 2004.

f Het project is vertraagd als gevolg van oponthoud WBR-vergunning.

g Het betreft hier een kasversnelling, maar de einddatum en totaalbudget blijven gelijk.

h De subsidieaanvragen blijven achter ten opzichte van de planning.

i De saneringsprojecten zijn vertraagd als gevolg van langere voorbereidingsprocedures.

j Een juridische uitspraak verplicht RWS om grond aan te kopen.

k Het betreft hier overloop vanuit 2003, het project zal binnen het totaalbudget worden uitgevoerd.

l De versnelling is het gevolg doordat er zich een mogelijkheid voordeed om tegen laag tarief bergingscapaciteit in te kopen.

m De start van dit project is vertraagd omdat meer milieuonderzoek nodig was. Ook zijn proeven uitgevoerd om zand onder de bovenlagen te verwijderen.

n De start van dit werk is ernstig vertraagd. In eerste instantie door vertraging bij aanbesteding en gunning en daarna door vertraging bij de aannemer. Het is de bedoeling deze vertraging in de uitvoeringsperiode in te lopen.

o Door afkeuring van de bestemmingsplanwijziging konden de werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Afronding van de werkzaamheden wordt in 2007 verwacht.

p De renovatie is grotendeels voltooid. Enkele kleinere werkzaamheden moeten worden doorgeschoven naar 2005. Dit geldt ook voor sommige betalingen waarover in 2004 geen overeenstemming met de aannemer kon worden bereikt.

q De werkzaamheden met betrekking tot natuurherstel van de oevers van de Westerschelde liepen enige vertraging op.

r De voorbereiding van de vernieuwing van de sluizen 10 en 12 liep vertraging op o.a. doordat in eerste instantie de aanlegvergunning werd geweigerd. Deze vertraging zal naar verwachting gedurende de uitvoeringsperiode worden ingelopen.

s Door langdurig overleg met de regio en vertraging bij de technische voorbereiding zijn de oorzaken van de lagere uitgaven. Oplevering in 2007.

t In 2004 is de scope van dit project aangepast opdat binnen het beschikbare budget de voorhavens en wachtplaatsen bij meer Maassluizen kon worden verbeterd. Dit vroeg echter wel tijd voor technische voorbereiding. Afronding van dit project wordt nu in 2005 voorzien.

u Dit zijn landelijke activiteiten die ingepast dienden te worden op dit deelprogramma.

Afwijkingen in de planning

1 Het project is vertraagd als gevolg van toetsing aan (inter)nationale natuurregelgeving.

2 Zie a.

3 Zie b.

4 Zie c.

5 Zie e.

6 Zie f.

7 Inmiddels is het plan tot verruiming klasse Va goedgekeurd. De resterende werkzaamheden en budget van dit project zullen aan het nieuwe project worden toegevoegd en als één project in de realisatietabel worden opgenomen.

8 Zie m.

9 Zie n. Opleverdatum vertraagd met 1 jaar vanwege koppeling met wegenproject Rw 35.

10 Zie o.

11 Zie p.

12 Zie s.

13 Zie t.

17. Realisatieprogramma Betuweroute (artikel 03.02)
 uitgaven 2004 in EUR mln.Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2004Realisatie 2004
Betuweroute:   20062006
*reguliere SVV-middelen4312784a  
*Fes-middelen1021031   
*Privaat2462482   
*Bijdrage Gelderland000   
*EU-ontvangsten2318– 5b  
Totaal realisatieprogramma41449682  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a De hogere realisatie betreft met name BTW-uitgaven.

b De lagere ontvangst is een gevolg van het feit dat de afwikkeling van de bijdrage van de EU voor de onderbouw van de A 15 over de jaargrens verschuift; deze wordt nu in 2005 voorzien.

18. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (artikel 03.03)
 uitgaven 2004 in EUR mln.Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2004Realisatie 2004
HSL-Zuid (03.03.01)   2006/20072006/2007
*reguliere SVV-middelen274450176a  
*Fes-middelen– 187– 188– 1   
*Privaat5095134   
*EU-ontvangsten174427b  
*ontvangsten derden/diversen000   
Subtotaal613819206  
HSL-Oost (03.03.02)     
*reguliere SVV-middelen330   
HSL-Zuid: rail personenvervoer (03.03.03)     
*reguliere SVV-middelen34340   
HSL-Zuid: hoofdwegen (03.03.04)     
*reguliere SVV-middelen14318542c  
Snelle treinverbindingen000   
Totaal realisatieprogramma7931 040247  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a De hogere realisatie betreft voor ca € 124 mln. BTW-uitgaven. Daarnaast is sprake van voorspoedig verloop van de uitvoering van de HSL-Zuid.

b Hogere uitgaven zijn een gevolg van voorspoedig verloop van de uitvoering van deze projecten

c De hogere ontvangsten van de HSL worden veroorzaakt doordat EU-middelen eerder zijn ontvangen eerder voorzien.

19. Realisatieprogramma Multi- en Intermodaal Vervoer (artikel 04.03)
Project:uitgaven 2004 in EUR mln.Gereed
OmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2004Realisatie 2004
Regionale terminals41– 3adivers 
Totaal realisatieprogramma41– 3  
Budget Planstudie programma30– 3b  
Totaal 04.0371– 6  

Toelichting

Financiële afwijkingen

a De voorbereidende planprocedures op regionaal niveau heeft langer geduurd dan voorzien. Het gevolg is een vertraging bij de subsidieverlening voor een terminal in het kader van de Subsidieregeling openbare inland terminals (SOIT).

b Daarnaast is een deel van het budget wat bestemd was voor mogelijke planstudies c.q. realisatieprojecten ten behoeve van o.a. het faciliteren van de overslag naar spoor onbenut gebleven. Dit heeft te maken met expliciete besluitvorming conform MIT-spelregelkader, wat nog niet heeft plaatsgevonden. De gereserveerde gelden blijven vooralsnog gereserveerd voor de bedoelde activiteiten.

BIJLAGE 2

Afkortingenlijst

A.  
ALV=Achterlandverbindingen
AHN=Actuele hoogtebestand Nederland
AO=Anticiperend Onderzoek
ATT=Aansturing en toekomst taakorganisatie
AVV=Adviesdienst Verkeer en Vervoer
   
B.  
BB21=Beheer en beveiliging 21e eeuw
BER=Beleidseffectrapportage
BLS=Besluit locatieverbonden subsidies
B&O=Beheer en onderhoud
BOR=Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BPM=Belasting personen motorrijtuigen
BPN=Beheerplan nat
BPRW=Beheerplan voor de rijkswateren
BR=Betuweroute
BVE=Beleidsvoorbereiding – en evaluatie
   
C.  
CIW=Commissie integraal waterbeheer
COV=Centraal overleg vaarwegen
   
D.  
DBFM=Design, build, finance & maintain
DBM=Design, build & maintain
DCC=Decentraal Coördinatiecentrum
DGG=Directoraat-generaal goederenvervoer
DGIS=Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (EZ).
DGP=Directoraat-generaal personenvervoer
DGR=Deltaplan grote rivieren
DGW=Directoraat-generaal water
DRIP=Dynamische route informatie panelen
DUU=Directe uitvoeringsuitgaven
DV=Duurzaam Veilig
DVM=Dynamisch verkeersmanagement
   
E.  
EAT=Engineering, Administratie en Toezicht
EC=Engineering and construct
EKB=Externe kwaliteitsborging
EEG=Europese Economische Gemeenschap
EFRO=Europees fonds voor regionale ontwikkeling
EU=Europese Unie
   
F  
FES=Fonds economische structuurversterking
FTE=Full-time equivalent
   
G.  
GDU=Gebundelde doeluitkering
GWW=Grond, weg- en waterbouw
H.  
HGIS=Homogene Groep Internationale Samenwerking
HOV=Hoogwaardig openbaar vervoer
HSL=Hogesnelheidslijn
HWN=Hoofdwegennet
   
I.  
IBO=Interdepartementaal beleidsonderzoek
ICES=Interdepartementale commissie voor economische structuurversterking
IF=Infrastructuurfonds
IFS=Intermodal freightport Schiphol
IGO=Integratiestudie Gelderland Oost
IPO=Interprovinciaal overleg
IRMA=INTERREG Rijn- en Maasactiviteiten
IUU=Indirecte uitvoeringsuitgaven
ITT=Invitation to tender
   
K.  
KAN=Knooppunt Arnhem Nijmegen
KLPD=Korps landelijke politie diensten
KPI=Key Performance Indicator
   
L.  
LCCD=Landelijke coördinatiecommissie dijkversterkingen
LCW=Landelijke coördinatie waterverdeling
LNV=Ministerie van Landbouw natuurbeheer en voedselkwaliteit
   
M.  
MER=Milieueffectrapportage
MIT=Meerjarenprogramma infrastructuur en transport
MRB=Motorrijtuigenbelasting
MvT=Memorie van toelichting
MTC=Multimodaal transportcentrum
   
N.  
NMP=Nationaal milieu beleidsplan
NS=Nederlandse Spoorwegen
NSP=Nieuwe sleutelprojecten
NURG=Nadere uitwerking rivierengebied
NV=Naamloze vennootschap
NVVP=Nationaal verkeers- en vervoersplan
NvW=Nota van wijziging
NW4=Vierde nota waterhuishouding
NWB=Nationaal wegenbestand
   
O.  
OEEI=Onderzoeksprogramma economische effecten infrastructuur
OESA=Ombuiging EfficiencySpoor Agentschap
OLS=Ondergronds logistiek systeem
OT=Ontwerptracébesluit
OV=Openbaar vervoer
OWN=Onderliggend wegennet
   
P.  
PAGE=Plan van aanpak goederen emplacementen
PEMBA=Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
PKB=Planologische kernbeslissing
PMA=Personeel, materieel en automatisering
PMR=Project mainportontwikkeling Rotterdam
PRI=Project ramingen infrastructuur
PPS=Publiek private samenwerking
PU=Productuitgaven
   
R.  
RIB=Railinfrabeheer
RMNO=Raad voor Milieu en Natuuronderzoek
RO=Ruimtelijke ordening
ROA=Regionaal orgaan Amsterdam
RR=Rekeningrijden
RSC=Railservicecentre
RW=Rijkswegen
RWS=Rijkswaterstaat
   
S.  
SOIT=Subsidieregeling openbare inland terminals
SN=Startnotitie
SNIP=Spelregels natte infrastructuurprojecten
SPM=Strategisch personeelsmanagement
STOV=Stadsgewestelijk openbaar vervoer
STOWA=Stichting toegepast onderzoek water
SVV=Structuurschema verkeer en vervoer
SWAB=Samen werken aan bereikbaarheid
SWOV=Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid
   
T.  
TB=Tracébesluit
TBBV=Tijdelijke beleidsregeling bijdragen vaarwegaansluitingen
TBSA=Tijdelijke bijdrageregeling spooraansluitingen
TDI=Toeritdoseerinstallaties
TEN=Transeuropese netwerken
TiB=Transport in balans
TN=Tracénota
TTI=Tunneltechnische Installatie
TTP=Tweede tactisch pakket
   
U.  
UKR=Uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren
UvW=Unie van waterschappen
   
V.  
VAT=Voorbereiding, administratie en toezicht
VBS=Verkeersbegeleidend Systeem
VERDI=Verkeer en vervoer: regionaal, decentraal en integraal
VIBO=V&W-IPO-Bouwgrondstoffen-Overeenkomst
VINEX=Vierde nota ruimtelijke ordening extra
VNG=Vereniging van Nederlandse gemeenten
VROM=Ministerie van Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer
   
W.  
WBR=Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken
WIM-VID=Weigh in motion met videosysteem
WST=Westerscheldetunnel
WVO=Wet verontreiniging oppervlaktewateren
WTC=World trade centre
   
Z.  
ZOAB=Zeer open asfaltbeton
ZSM=Zichtbaar Slim Meetbaar

XNoot
1

Per 1 januari 2005 zijn Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding gefuseerd tot Prorail.

Naar boven